Travaux réalisés de 2008 à 2013
Cette page reprend la majorité des actions et travaux réalisés de 2008 à 2013, elle est donc très longue, vous pouvez utiliser la table des matières pour accéder directement à un article et cliquer sur "retour table des matières" (placé tous les 2-3 paragraphes) pour revenir au sommaire, simplement et rapidement.
Il est rassemblé ci-après tous les articles parus dans les bulletins municipaux, ou certaines délibérations afférentes aux études, projets ou travaux. Bien souvent il y a plusieurs phases : décision, montage du dossier technique et administratif, mise en concurrence, travaux. C'est pourquoi il est possible qu'il y ait plusieurs articles pour le même sujet, parfois sur une longue période.
Cette liste n'est pas exhaustive, elle reprend les principales actions réalisées.
Vous pouvez également visualiser la vidéo des travaux localisés ou la carte interactive du village qui synthétisent et situent certaines de ces actions.
TABLE DES MATIÈRES
ACTIONS ET TRAVAUX RÉALISÉS DE 2008 A 2013
Table des matières, partie 1
4.4 DEMANDE DE SUBVENTIONS - LOCAL DE RANGEMENT - SALLE DES SPORTS
4.7 AMÉNAGEMENT D’UNE RÉSERVE INCENDIE - FONDS DE CONCOURS C.A.C.
4.8 AMÉNAGEMENT D’UNE DÉFENSE INCENDIE - MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
4.15 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - ACQUISITION D’UNE PLAQUE DE SIGNALISATION
4.20 LANCEMENT DU MARCHE POUR LA CRÉATION D’UNE CHAUSSÉE RÉSERVOIR
4.23 RÉGIE DES EAUX : Etude "Orientation pour la satisfaction des besoins en eau potable".
Table des matières, partie 2
2013
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - MISE EN SÉCURITÉ DE LA CHAUFFERIE
Après avoir assuré, en 2011-2012, le regroupement de la garderie et de la cantine sur le pôle périscolaire « 1,2,3 soleil » (place Roger Salengro), la Municipalité poursuit la mise aux normes du site pour renforcer la sécurité des usagers.
Cette fois-ci, c’est un plafond coupe-feu qui a été installé récemment dans la chaufferie pour répondre aux exigences de la commission de sécurité d’arrondissement. Petit à petit, ce bâtiment, dont la fermeture a été fort heureusement évitée, s’affirme comme un outil moderne et de qualité au service de la population et tout particulièrement de nos enfants.
EGLISE - MISE EN SÉCURITÉ DE LA SACRISTIE
Montant de l’opération de restauration (travaux, honoraires architecte : 57 038,44 € HT subventionnés à 80 % par le Département du Nord et la Région Nord-Pas-de-Calais). RETOUR TABLE DES MATIÈRES
Suite à la désignation des entreprises intervenantes (délibération du 7 juin 2012), il a fallu attendre plusieurs mois avant d’ouvrir le chantier. La pause estivale puis la nécessité de préparer le plan de désamiantage mais aussi de régler les dernières démarches administratives ont finalement repoussé l’opération en fin d’année dernière. Bien que les murs aient été étayés, il devenait néanmoins urgent d’intervenir pour éviter un effondrement toujours possible.
En décembre dernier, les travaux ont finalement commencé. L’entreprise M.C.C.M. a procédé à la restauration complète des murs. Toutes les briques poreuses et cassées ont été changées. 3 m3 de pierre ont été taillés et reposés avec minutie. La société René CARRE est ensuite intervenue pour assurer les travaux de charpente et de couverture-zinguerie. Le plafond de la sacristie a également été complètement refait et une trappe d’accès aux combles a été créée.
EGLISE - RÉFECTION DES VITRAUX
SALLE DES SPORTS - CRÉATION D’UN LOCAL DE RANGEMENT
Montant de l’opération : 4 825,34 € HT soit 5 771,11 € TTC (pris en charge par l’assurance de la commune).
En juillet 2011, quelques vitraux de l’église ont fait l’objet d’importantes dégradations. Comme il ne pouvait être question de les laisser dans cet état, le Conseil Municipal a décidé de missionner un maître verrier pour réaliser les réparations. C’est M. Claude BARRE, meilleur ouvrier de France, qui a obtenu le marché.
Au printemps dernier, son équipe de professionnels a assuré la dépose des vitraux concernés et le transport vers l’atelier d’Amiens. Pas moins de quatre mois ont été nécessaires pour remettre en état, dans les règles de l’art, ce patrimoine culturel et cultuel de grande qualité. Depuis le 10 octobre dernier, les verrières, conçues dans les années 1930 par la société « DAVID et LESAGE », ont repris leur place dans l’église Saint-Martin et sont désormais bien protégées des intempéries et du vandalisme par des panneaux de polycarbonate.
Initialement prévue au retour des vacances d’été, la construction d’un local de rangement à la salle des sports a finalement démarré en décembre dernier. Plusieurs entreprises locales se sont alors succédées sans difficulté sur le chantier dans un délai relativement court en raison d’une météo clémente et d’une parfaite synchronisation entre elles. La société JTB construction (Rieux-en-Cambrésis) s’est occupée de la maçonnerie. L’entreprise VILLERS BOIS a ensuite pris en charge la fourniture et la pose de la charpente et des portes du bâtiment avant que la couverture-zinguerie ne soit réalisée par Jacques WANECQUE (Solesmes). L’électricité et l’éclairage, confiés à la société LEFEBVRE ELEC (Lieu-Saint-Amand), sont en cours de finition. Dans le courant du mois de mars, les locaux seront mis à disposition des associations sportives qui ont fait part de leurs besoins il y a quelques mois. A n’en pas douter, ce nouvel équipement de stockage va assurer un meilleur fonctionnement de la salle des sports en évitant les dégradations de matériels, en agrandissant la capacité d’accueil et en limitant les risques d’accidents pour les joueurs. Montant de l’opération (travaux, honoraires architecte, missions de contrôle et coordination sécurité) : 55 271,60 € HT, subventionnés à hauteur de 16 122,00 € par le Département et de 15 000 € par le Sénateur du Nord Jean-René LECERF.
SÉCURISATION DU CARREFOUR DU MONUMENT AUX MORTS
Il y a quelques mois une première série de potelets anti-stationnement avait été posée de part et d’autre du stop de la rue de Verdun, assurant ainsi aux automobilistes une plus grande visibilité pour sortir de la RD 45. Dernièrement, les abords de la rue de la République ont également été pourvus des mêmes équipements de sécurité routière. Cette initiative a été priorisée avant toute autre intervention car des véhicules avaient pris la mauvaise habitude d’empiéter sur le trottoir pour tourner, à vive allure, dans la rue de Cambrai. La sécurisation totale du carrefour du monument aux Morts nécessite désormais d’en terminer par la rue LA FAYETTE. Les travaux seront engagés dans les prochains mois à réception du matériel commandé en décembre dernier et seront réalisés par le personnel communal. La reprise en main de cette zone sensible ne pénalisera pas les automobilistes puisque l’offre de stationnement est abondante au pied du monument aux Morts, à l’entrée de la rue de Verdun et sur la place Roger Salengro sans parler du parking situé en face de la mairie.
RÉNOVATION DU MONUMENT A.F.N.
A l’occasion de la commémoration du cinquantième anniversaire des accords d’Evian (1962) mettant fin à la guerre d’Algérie, la Municipalité a décidé de procéder à la rénovation de l’espace dédié aux opérations d’Afrique du Nord (1954-1962).Entre juillet et novembre derniers, en accord avec l’association des Anciens Combattants et son président M. Richard DECEUNINCK, des travaux ont été engagés pour sortir le monument commémoratif de la gangue végétale qui le ceinturait. Tous les thuyas dégénérés et les arbustes morts ont été abattus par le personnel communal et les déchets verts conduits en déchèterie. La terre a été débarrassée des souches, désherbée et ameublie pour recevoir, à l’automne dernier, de nouvelles plantations réalisées par l’entreprise paysagère Patrick BUISSART (Coût de l’opération : 627,60 € HT soit 686,65 € TTC).
Dès la bonne saison, la pierre, verdie par la trop grande proximité de l’ancienne végétation, sera soigneusement nettoyée pour redonner au monument son aspect originel. RETOUR TABLE DES MATIÈRES
RENFORCEMENT DE LA DÉFENSE INCENDIE
Le renforcement de la défense incendie se poursuit. Cela se traduit d’abord par un contrôle annuel sur tous les hydrants, une maintenance régulière des équipements et le remplacement rapide du matériel défectueux.
Après l’intervention récente dans la résidence La Houblonnière (rue Louis Aragon), la Municipalité a fait procéder au remplacement d’une autre borne d’incendie dans la rue de Cambrai. Un nouveau poteau incendie a également été installé dans la rue de la République en remplacement de la bouche existante. L’ensemble
Annoncés dans le précédent bulletin municipal, les travaux ont été exécutés en temps voulu. En septembre dernier, l’entreprise DESCAMPS TP est intervenue pour implanter, face à la mairie, un réservoir de 120 m3 alimenté en continu par le réseau de distribution d’eau. Sous la conduite du bureau d’études CIBLES VRD (Masnières), le chantier a été rondement mené et quinze jours ont suffi pour rendre opérationnel ce nouvel équipement qui permet désormais aux pompiers de bénéficier d’un point d’eau suffisant pour juguler les incendies qui pourraient se déclarer dans ce secteur du village, protégeant ainsi efficacement les riverains de la rue de Cambrai et les usagers des bâtiments publics (mairie, salle de réception, salle des fêtes et médiathèque municipale). Montant de l’opération : 48 275,00 € HT dont 50% subventionnés par la Communauté d’Agglomération de Cambrai au titre du fonds de concours communautaire.
RÉNOVATION DES RUES COMMUNALES
Depuis 2008 les élus se sont engagés dans plusieurs études cofinancées par différents partenaires (Conseil Général du Nord, Agence de l’Eau…) afin d’analyser précisément la situation, de réaliser de manière la plus pertinente qui soit différents travaux et surtout d’obtenir le maximum de financement, ce qui est le cas.
Plusieurs événements ont participé à la prise de décision de rénovation des rues communales Emile ZOLA et Léon GAMBETTA.
Il s'agit des 2 rues les plus anciennes et dégradées du village, ayant d'ailleurs fait l'objet d'une pétition des riverains. Suite au montage du dossier et sa présentation en réunion publique pour recueillir les éventuelles remarques (peu nombreuses et systématiquement traitées), les rues Emile ZOLA et Léon GAMBETTA ont été rénovées de mars à septembre 2013.
Les aménagements respectent les normes "PMR" (Personnes à Mobilité Réduite), l'accessibilité des PMR obéit à des normes strictes, contrôlées à la réception des travaux et qui conditionne le versement de certaines subventions.
Présentation en réunion publique
des opérations a été assuré par la société AQUA FUITE +. Montant de l’opération : 7 169,00 € HT (8 574,12 € TTC).
Mais la commune a souhaité aller plus loin en termes de protection de la population. En collaboration étroite avec le SDIS du Nord (Service Départemental d’Incendie et de Secours), les élus ont programmé la création d’une grande réserve incendie dans la rue de Cambrai.
Rues Léon Gambetta et Émile Zola
Ces rues parmi les plus anciennes du village sont très fortement dégradées et ont été rénovées courant 2013 :
rénovation complète de la chaussée et des trottoirs,
remplacement de la canalisation d’eau potable et des branchements d’eau, inspection du réseau d'assainissement,
effacement des différents réseaux, rénovation de l'éclairage public par un système à leds très performant,
amélioration sensible du cadre de vie :
Coût : 498 563,00 € HT, 26% (129 492,00 €) FDAN, 15 000,00 € réserve parlementaire Delphine BATAILLE, 16 % (79 279,00 €) fonds de concours communautaire (C.A.C.), 56% (279 792,00 €) Commune.
Rue E. ZOLA avant travaux: vidéo (cliquer dessus pour la lancer)
Rue L. GAMBETTA avant travaux: diaporama photos
Photos des rues rénovées
Rénovation de l'éclairage
Stela est un luminaire à la pointe de la technologie LED. Le système REVOLED ™ conçu par Indal permet de réaliser des économies d’énergie conséquentes et de réduire les émissions de CO2 tout en respectant les normes d’éclairage actuelles.
Grâce au système de refroidissement des LED, la durée de vie du système d’éclairage dépasse celle du luminaire. Stela s’inscrit dans une nouvelle ère de l’éclairage public.
Pour plus d'informations : plaquette du produit à télécharger
Rue de Verdun
Il est prévu d’accompagner les travaux de mise hors gel de la route départementale numéro 45, rue de Verdun, comme annoncé dans un précédent bulletin municipal, qui consiste en la rénovation complète de la voirie et des trottoirs, la mise en place d’une chaussée réservoir, l’effacement des réseaux, avec au final une amélioration sensible du cadre de vie et de la sécurité, comme pour les rues Émile Zola et Léon Gambetta.
Cependant, les travaux du conseil général du Nord sont décalés fin 2014.
Ce décalage est plutôt bénéfique, compte tenu qu’actuellement la municipalité procède à la rénovation des rues Émile Zola et Léon Gambetta, et qu’il n’était pas possible de réaliser d’autres travaux de rénovation de rue en parallèle courant 2013, cela aurait créé trop de gêne à l’usager.
De plus, afin de profiter d’un subventionnement à hauteur de 80 % par l’agence de l’eau pour les travaux d’amélioration et de sécurisation des flux d’eaux usées, ce délai a été mis à profit afin de monter un dossier complémentaire qui concerne la rue de Verdun, la rue de Saulzoir et la rue Joliot Curie.
En effet, l’un des objectifs des travaux de la rue de Verdun est de mettre en place une chaussée réservoir afin de limiter les effets des inondations, mais aussi améliorer le transit des eaux usées.
L’agence de l’eau nous impose de s’engager avec elle uniquement dans le cadre d’un plan pluriannuel concerté qui va consister en la mise en place d’un réseau séparatif d’eaux usées de la rue de Verdun jusqu’à l’exutoire de la rue Joliot Curie, car le réseau d’assainissement est unitaire.
Tous les travaux prévus font l’objet d’un subventionnement au maximum des possibilités, les taux variant de 40 à 91 %
Les travaux devraient débuter au 2ème semestre 2014 :
Mise hors gel :
Coût : 566 384,95 HT, 100% Département du Nord
Fonctionnement hydraulique, inondations :
Dans le cadre de notre PLU une étude du fonctionnement hydraulique a été menée afin de minimiser les inondations en centre village. Ses conclusions ont permis d’établir un programme de travaux qui concerne en partie la rue de Verdun, par la mise en place d’une chaussée réservoir.
Coût : 300 000,00 € HT, 60% Département du Nord, 40 % Commune
Amélioration du cadre de vie
Là encore, une étude a été menée dans le but d’améliorer progressivement le cadre de vie sur l’ensemble du village. Celle-ci s’est traduite par un programme de travaux. Ces derniers sont réalisés grâce à notre principal partenaire qu’est le Département du Nord.
Coût : 350 000,00 HT, 40 % Département, 60% Commune
Effacement des réseaux
Les élus ont saisi l’opportunité de réaliser une opération d’effacement des réseaux sur une partie de la commune. Cela se traduira par l’enfouissement des lignes aériennes électriques et téléphoniques, mais aussi la modernisation de l’éclairage public.
L’opération a été envisagée dans le cadre des travaux rue de Verdun, mais les montants financés permettent d’étendre l’opération au niveau des rues Léon Gambetta, et Émile Zola.
Coût : 485 000,00 € TTC, 65% FACÉ, 16.4 % récupération de TVA, 9.3% SIDEC, 9.3% Commune
Rues de Saulzoir et Joliot Curie
Dans le cadre des travaux de la rue de Verdun, la Municipalité a sollicité l’Agence de l’Eau.
Afin d’obtenir le cofinancement, la Commune doit s’engager dans un plan pluriannuel concerté (PPC) qui consiste principalement en l’amélioration du transfert des eaux usées. Les travaux concernent la création d’un réseau séparatif rues de Verdun, de Saulzoir et Joliot-Curie.
678 850,00 € HT, 25% Département du Nord, 55% Agence de l’eau, 20% Commune.
AMÉNAGEMENT RUE D’HASPRES : CRÉATION D’UN PLATEAU RALENTISSEUR
Les excès de vitesse sont nombreux sur les grands axes traversant la commune et, parfois même, dans les petites rues. Compte tenu de la dangerosité d’une telle situation, la Municipalité a projeté d’installer un plateau ralentisseur en entrée de village sur la RD 45 (rue de Haspres) et plus précisément à proximité de l’espace sportif et du cimetière communal. Ce projet est subventionné dans le cadre des amendes de police et soumis à accord technique auprès du conseil général du Nord, gestionnaire de la voie.
Les travaux se sont déroulés début novembre 2013, réalisés par l'entreprise titulaire du marché, l'ETS SORRIAUX de Haspres, en respectant la réglementation en vigueur et notamment selon les nouvelles recommandations du guide 2010 avec comme dispositions constructives (si vous voulez plus d'informations, vous pouvez télécharger un rapport du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement) :
rampes perpendiculaires à la chaussée
cassures des rampes franches et non arrondies
pente des rampes comprises entre 5% et 10% avec limite a 7% si ligne régulière de TC a trafic significatif de bus. (7% pour le plateau rue d'Haspres).
coeff d'adhérence minimum exigé (SRT ≥0,45)
angle d'attaque ≤ 5 mm
bonne perception exigée à 25m
parfaite cohésion du plateau
tenue garantie dans le temps
Estimation du coût : 23 453,50 € HT, subventionné à hauteur de 30 % (8 000 €) par le Département du Nord, 16 % (5 000 €) M. le sénateur Alex TURK, 65 % (14 137 €) Commune.
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE DE CAMBRAI
Ci dessous la vue réelle 3D issue du permis de construire :
Dans le cadre du Plan Local Habitat, il est programmé la construction de 8 logements individuels rue de Cambrai, en face de la mairie, étude en 2013 et réalisation courant 2014, avec notre partenaire "PARTENORD HABITAT".
Ce projet a reçu le trophée de l'innovation, dont la remise a eu lieu le mercredi 26 juin à 17h45 : article de presse à télécharger
ZONE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES
La zone d'activités commerciales est reprise au schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Présenté courant 2007, le diagnostic du SCOT du Cambrésis fait l’état des lieux du territoire en terme de démographie, économie et sociale, il rend compte de l’activité économique et commerciale, il présente les différents équipements et le fonctionnement des transports sur le territoire...
pour accéder au site Internet du SCOT veuillez cliquer ICI
Une partie de la carte du schéma d'orientation stratégique est reprise ci-dessous
L'enseigne MATCH avait décidé de transférer et d'agrandir son supermarché d'Avesnes-les-Aubert sur la zone d'activités commerciales de Villers-en-Cauchies, prévu au en 2012, puis 2013 et 2014.(À cause des recours et de l'avis négatif de la CNAC par deux fois).
Mise à jour octobre 2015 : Malheureusement, au vu de la conjoncture actuelle Match. a renoncé à son projet de transfert du magasin d'Avesnes les Aubert et prévoit même la fermeture de magasins.
Ci-dessous un extrait d'un article paru sur le site Internet http://www.lsa-conso.fr/ :"..Le bilan n’est pas meilleur pour les supermarchés Match, avec un chiffres d’affaires en baisse quasi similaire, à -6,2% pour atteindre 1,15 milliards d’euros. Pour juguler cette hémorragie et restaurer autant que possible le compte de résultat, marqué par d’importantes pertes (Linéaires évoque 29 millions de pertes en 2013, et 17 millions en 2014), Match n’y est pas allé de main morte ces derniers temps. 11 points de vente déficitaires, soit 8% du parc, ont été définitivement fermés au mois de juin (Match compte désormais 129 magasins en France).
La possibilité d'implanter d'autres entités est actuellement à l'étude avec différents partenaires et notamment la communauté d'agglomération de Cambrai.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - RÉFECTION DE LA COUR
Le pôle périscolaire « 1,2,3 soleil » (place Roger Salengro) continue de faire l’objet de toute l’attention de la Municipalité. Après les travaux d’ampleur qui ont été engagés sur le bâtiment principal et le préau, il est désormais prévu de rénover complètement la cour de récréation toujours très utilisée et appréciée des enfants lorsque la météo le permet.
Les travaux ont été réalisés pendant les vacances scolaires de la Toussaint, par l'ETS titulaire du marché, l'ETS COLAS agence de Valenciennes.
Etat de la cour avant les travaux
Photos après travaux
ESPACE SPORTIF - IMPLANTATION D’UN PLATEAU MULTISPORTS
La Municipalité travaille sur un projet d’implantation d’un plateau multisports d’extérieur en accès libre. Cet équipement sportif de proximité sera installé à l’espace sportif en complément de la salle des sports.
Ouvert à tous, celui-ci offrira un choix de pratiques sportives qui n’existent pas actuellement dans le cadre associatif local : handball, volleyball, basketball,... Le Conseil général du Nord a d’ores et déjà accordé une large subvention. L’appel à concurrence est lancé et les offres des entreprises seront prochainement analysées pour retenir l’entreprise prestataire.
Le dossier avance bien, l'ETS titulaire du marché est l'ETS DESCAMPS d'Inchy en cambrésis, les travaux sont prévus pour fin 2013 - début 2014.
(Exemple de plateau - Photo non contractuelle)
CIMETIÈRE - INSTALLATION D’UN COLUMBARIUM
Les 9 cases de l’actuel columbarium sont aujourd‘hui vendues en raison du développement de la pratique de la crémation. Quelques demandes supplémentaires ont surgi et, très vraisemblablement, d’autres suivront. Pour y répondre et anticiper les sollicitations futures, la Municipalité a opté pour l’acquisition d’un nouvel équipement funéraire qui sera installé en entrée de cimetière.
CONTRÔLE D'ACCÈS ET ALARME DE LA SALLE DE SPORTS
Le contrôle d'accès à la salle omnisports a été remplacé, compte tenu que l'ancien système ne fonctionnait plus, et ne permettait pas de limiter l'accès à la zone d'évolution sportive au revêtement synthétique qui doit être protégé.
ÉGLISE - RÉNOVATION INTÉRIEURE DE LA SACRISTIE
Comme chacun a pu le constater, la restauration extérieure de la sacristie est terminée et cette partie de l’église est désormais consolidée pour longtemps. A l’intérieur, conformément au marché, le plafond a été complètement refait et mis en peinture par l’entreprise MCCM. En complément, d’autres travaux seront lancés : pose d’un carrelage en pierre bleue mais aussi réparation et repose du mobilier.
C'est la société CTCAM qui a été choisie, pour la mise en place de 2 lecteurs de badges et de verrous électromécaniques qui permettent de limiter et contrôler les accès soit au vestiaire, soit à la salle de jeux.
Il a également été installé un système d'alarme relié à une société de protection.
Un système gère l'ensemble des accès : SenatorFX.net
Sacristie avant rénovation
Sacristie après rénovation
REMPLACEMENT DES ABRIS BUS
La C.A.C procède au remplacement des abris bus du village qui étaient très vétustes. Le renouvellement du mobilier urbain améliore sensiblement la perception de l'environnement, en terme de cadre de vie.
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DIVERS - TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Les travaux de maçonnerie et de terrassement à engager un peu partout dans la commune sont nombreux, ceux-ci seront réalisés cet hiver :
rénovation des murs de clôture de l’accueil périscolaire et création d’un local technique sur le même site,
mise en sécurité de l’accès à l’atelier situé sous la salle des fêtes,
pose d’un dallage en pierre bleue à la sacristie,
pavement des nouveaux abris bus,
réparation du mur du parc communal,
rejointoiement du mur du cimetière communal,
démolition d’un abri désaffecté et préparation de l’implantation du futur columbarium,
délimitation du parking intérieur du cimetière,
remise en état des accès à l’église,
réfection du préau et des balconnières de l’école (bâtiment le plus ancien),
rejointoiement de la salle de réception,
pose de bordures en divers points du village,
alimentation de la citerne de récupération des eaux pluviales située dans la cour de la mairie …
EGLISE : RÉNOVATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
L'hiver dernier, le chauffage central de l'église est tombé en panne, une partie du circuit ayant gelé et provoqué la rupture de canalisations. Compte tenu des travaux de la rue Léon Gambetta, il a été décidé de réaliser le branchement au gaz de ville, et de rénover à l'identique car le montant versé par l'assurance couvre une très grande partie des dépenses.
À terme, il est envisagé de mener une étude pour modifier le mode de chauffage et se donner le temps de monter les dossiers de demande de subventions.
PARC COMMUNAL - RÉNOVATION DU COIN DES MAMANS
Situé dans le parc communal, le « coin des mamans » n’était plus accueillant. La Municipalité a décidé d’y remédier. En mauvais état et dangereux pour cause de vétusté et de vandalisme, la plupart des jeux ont subi des rénovations ou ont été complètement changés. Le personnel communal s’est chargé de les installer. Par ailleurs, les bancs et poubelles ont été remis à neuf. Cet espace de jeux est redevenu opérationnel et réservé aux jeunes enfants (6/12 ans), sous la responsabilité de leurs parents.
RÉGIE DES EAUX : CHANGEMENT DE LA POMPE DU CAPTAGE
La société Aqua fuite + a procédé au changement de la pompe du forage ainsi qu'a la tubulure d'une longueur d'une trentaine de mètres, compte tenu que la pompe donnait des signes de fatigue et que la tubulure en acier était fortement oxydée et n'avait pas été remplacée depuis trop longtemps. Elle à été remplacée par une tubulure en PEHD.
La nouvelle pompe est beaucoup plus performante que l'ancienne et permettra de remplir le château d'eau plus vite tout en respectant la capacité du forage, suite à une étude d'une société d'ingénierie spécialisée.
2012
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
9 472 euros ont été engagés pour la modernisation de la médiathèque municipale. Toutes les huisseries en mauvais état ont été changées pour des raisons d’économie d’énergie et de sécurité. Un complément de mobilier a été acheté pour assurer le rangement des BD, des CD et des DVD. Le Département s’est trouvé à nos côtés, comme il le fait sur bien d’autres dossiers et une subvention de 1980 euros a été accordée à la commune. M. le Sénateur LEGENDRE a accepté de faire l’appoint indispensable en versant 3 960 euros. C’est désormais dans un espace totalement rénové que jeunes et moins jeunes se voient proposer, gratuitement et en toute convivialité, une offre culturelle diversifiée et régulièrement renouvelée.
CRÉATION DE DEUX VERGERS
En coordination avec les Espaces Naturels Régionaux, la Municipalité a fait planter un verger d’essences anciennes et régionales, en différents points du village. Les travaux, subventionnés par le Conseil Général du Nord, ont été confiés à l’entreprise DELSERT (Bourlon), spécialisée dans ce domaine. Les écoliers et les enseignantes ont été associés à cette initiative. Le mardi 13 décembre 2011, bottes aux pieds, chaque classe, encadrée par le pépiniériste, a participé à la plantation de dix arbres fruitiers dans l’espace vert jouxtant l’école.
Quelques jours plus tard, trente autres ont été plantés au bout de l’espace sportif. Au total, quarante spécimens de hautes tiges (cerisiers, pruniers, poiriers et pommiers), originaires du Nord-Pas-de-Calais ? contribuent à renforcer la « végétalisation » de la commune et participent au renforcement de la biodiversité.
MODERNISATION DE L’ÉCOLE (TRANCHE II)
En 2010, à peine la commune en avait-elle terminé avec le regroupement scolaire sur le site Marie CURIE que l’inspection académique faisait savoir qu’il ne serait plus possible d’accueillir, dès septembre 2011, les enfants de 2 ans en l’absence d’un dortoir digne de ce nom.
Dans ce contexte, la Municipalité a décidé de lancer une deuxième tranche de travaux, prenant en compte l’extension et la mise aux normes du dortoir (30 lits au lieu des 12 existants), la mise en sécurité de la salle de motricité, l’achèvement du chemin traversant l’espace vert et la création d’un parking donnant sur la rue Demoulin-Moreau.
Grâce à la collaboration financière de l’État, du Département et de la commune, plus de 130 000 euros ont été réunis pour faire aboutir ce projet de modernisation des locaux scolaires. Le chantier, piloté par l’architecte Marcel BAILLOEUIL, a permis de faire travailler des entreprises locales et régionales qui ont fourni un excellent travail : BERCQ pour l’électricité, DESCAMPS TP pour les voiries, PETIT pour la peinture, VILLERS BOIS pour les menuiseries. Les travaux extérieurs et intérieurs ont été réalisés en quatre mois.
L’opération s’est terminée, en juillet dernier, dans les délais impartis et la rentrée scolaire a donc pu se dérouler sans encombres, y compris pour les tout petits.
A la toute fin des années 1980, la commune s’était dotée, fort judicieusement, d’une cantine, comblant ainsi un retard de plusieurs décennies par rapport aux collectivités les plus en pointe dans ce domaine. Pendant plus de 20 ans, un service de restauration, installé dans une salle polyvalente située à l’école puis derrière la mairie, a fonctionné sans interruption, à raison de 4 jours par semaine. Mais, depuis longtemps déjà, les locaux utilisés s’avéraient inadaptés à l’accueil d’une cinquantaine d’enfants durant la pause méridienne. Le temps était venu de mettre bon ordre à cette situation. En 2010, profitant du regroupement scolaire sur le site Marie CURIE, les élus ont donc décidé, dans un même élan, d’ouvrir une nouvelle cantine, au cœur du village, en lieu et place de l’ancienne école des garçons. Ce défi a été relevé grâce au soutien financier de deux partenaires : d’une part, le Sénateur Jacques LEGENDRE qui a versé 10 000,00 € de réserve parlementaire et, d’autre part, le Département, représenté par notre Conseillère Générale, Mme Delphine BATAILLE, qui a apporté une contribution significative de 34 533,00 € dans le cadre du F.D.S.T. (Fonds Départemental de Solidarité Territoriale). Sans eux, ce projet ne serait pas sorti des cartons, pas plus qu’il n’aurait été réalisable sans le dévouement de certains Villersois.
La cantine-garderie en service avec le mobilier
PROTECTION DES VITRAUX
La découpe des panneaux de polycarbonate et la pose ont été réalisées sur place en un peu plus d’une journée et dans des conditions météorologiques peu clémentes. Le rendu valorise le bâtiment et permet de mettre davantage en valeur les vitraux lorsqu’ils sont éclairés.
MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU PATRONAGE
Depuis peu, l’harmonie municipale a quitté définitivement, pour des raisons de sécurité, le sous-sol de la salle des fêtes pour s’installer dans la salle du patronage (16, rue Léon GAMBETTA) qui est la propriété du diocèse. Pendant de nombreux mois, ces locaux ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation réalisés par des bénévoles. Le 21 janvier dernier, Monsieur le Sous-Préfet de Cambrai, les officiels et la population ont pu apprécier la qualité de la réhabilitation intérieure.
Désormais, l’école de musique et les répétitions peuvent se tenir, chaque semaine, dans des locaux sécurisés et plus accueillants mis à disposition par la commune qui les loue à l’archevêché
RÉORGANISATION DES LOCAUX TECHNIQUES
Actuellement, les locaux techniques municipaux sont dispersés en deux endroits différents sur le site de la mairie. Suite à la fermeture (pour raisons de sécurité) des locaux associatifs créés dans le sous-sol de la salle des fêtes, il est prévu de réorganiser les locaux pour aménager un pôle technique unique. L’espace libéré permettra de regrouper, en un même lieu, une salle d’accueil pour le personnel communal, un atelier mais aussi des zones de stockage de matériel et de matériaux dont certains sont dangereux. Ceux-là, en particulier les produits phytosanitaires, seront stockés sous clés conformément à la réglementation en vigueur. Quant à la cuve à carburant, elle sera remplacée par une nouvelle répondant aux normes actuelles et sera confinée dans l’ancien atelier reconvertie. Toutes ces mesures visent à la fois à protéger les agents communaux et les usagers de la salle des fêtes. Les locaux techniques sont désormais strictement interdits à toute personne étrangère au service.
CRÉATION D’UN LOCAL DE RANGEMENT À LA SALLE DES SPORTS
En juillet dernier, quelques vitraux de l’église ont fait l’objet de dégradations, d’autant plus importantes que les grillages protecteurs étaient vétustes. Afin d’éviter de nouvelles casses, le Conseil Municipal a décidé, dans l’urgence, de faire poser des protections plus efficaces et plus esthétiques devant les 14 vitraux de la nef. Les travaux ont été menés à bien en décembre dernier, entre Noël et nouvel an, par M. SALMON, maître-verrier.
Depuis 1993, la commune dispose d’une salle des sports qui est mis à la disposition des associations sportives et de l’école. Celle-ci rend des services appréciés. Pour autant, elle souffre d’une insuffisance notoire : l’absence d’un local de rangement. Depuis l’origine, le matériel est stocké autour de la zone de jeu. Cette situation pose de nombreux problèmes : dégradation des équipements, réduction de la capacité d’accueil du public, risques d’accidents pour les joueurs.
Le Conseil Municipal a pris la mesure du problème et a décidé, en 2011, d’y mettre y bon ordre en votant la création d’une extension de locaux. Plusieurs étapes ont déjà été franchies avec succès : obtention des subventions, désignation d’un architecte (M. André DUFOUR), rédaction du dossier de demande de permis de construire et dépôt aux services instructeurs de l’État.
Après validation, M. DUFOUR procédera au recrutement des entreprises et au suivi du chantier jusqu’à réception des travaux. Si tout se passe bien, on peut espérer que l’opération sera terminée en octobre prochain.
RÉSIDENCE LA HOUBLONNIÈRE
Depuis 2006, un terrain de La Houblonnière portait une maison dont la construction était à l’arrêt, sans perspectives de reprise des travaux. Le chantier à l’abandon posait des problèmes de sécurité et de dénaturation paysagère. Malgré plusieurs relances, le propriétaire refusait de bouger. Constatant que les négociations n’aboutissaient pas, la Municipalité avait donc décidé de lancer une procédure d’état d’abandon manifeste et avait fait savoir au propriétaire qu’elle irait jusqu’au bout pour faire disparaître cette verrue.
La détermination du Conseil Municipal a payé puisque ce bien vient d’être vendu à des particuliers. Aujourd’hui, le terrain a été nettoyé, un dossier de permis de construire a été déposé et on peut espérer que les travaux de construction démarreront à la bonne saison, mettant un point final à un problème qui n’avait que trop duré.
ÉGLISE - MISE EN SÉCURITÉ DE LA SACRISTIE
La dernière phase précédant les travaux vient de se terminer. Lors de la réunion de conseil municipal du 7 juin 2012, les élus ont choisi, en s’appuyant sur les recommandations de M. Vincent BRUNELLE, Architecte en Chef des Monuments Historiques, les entreprises qui se chargeront de la restauration de la sacristie. Cette opération sera subventionnée à hauteur de 80 % par le Département du Nord et le Conseil Régional. Le chantier doit débuter à l’automne prochain.
ÉGLISE - RÉFECTION DES VITRAUX
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - POSE DE STORES ET D’UNE PORTE DE SECOURS.
Quelques travaux de sécurité et de confort ont été réalisés à l’accueil périscolaire « 1,2,3 soleil » sis place Roger Salengro. Afin de protéger du soleil les enfants qui mangent à la cantine et le personnel communal, des stores ont été posés par l’entreprise « MENUISERIE AUBERTOISE » dans la salle de restauration et dans la cuisine.
Coût de l’opération : 2 753,10 € HT (3 292,71 € TTC).
Par ailleurs, une porte de secours aux normes a été installée dans le couloir du même bâtiment par la société ALUBAT pour un montant total de 3 641,00 € HT soit 4 354,64 € TTC.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - RÉPARATION DU MUR DE CLÔTURE.
Suite aux dégradations survenues en juillet 2011, une première phase de travaux avait été engagée, en décembre de la même année, pour protéger les vitraux de l’église communale.
Dernièrement, ceux qui avaient été endommagés ont été déposés et transportés à Amiens dans l’atelier Claude BARRE en mai dernier.
Les réparations devraient durer six mois.
En avril-mai dernier, M. Joël LERICHE a procédé aux travaux de consolidation. Bien entendu, malgré cette opération de mise en sécurité, il restera beaucoup à faire pour rénover l’ensemble.
Tous les murs de clôture de l’accueil périscolaire sont en mauvais état puisqu’ils n’avaient pas fait l’objet de travaux depuis longtemps. Mais l’un d’entre eux l’était plus que les autres.
En l’absence de joints solides, l’appareillage de briques ne tenait encore que grâce à un lierre vigoureux. La végétation a d’abord été méthodiquement arrachée, nécessitant ensuite l’intervention de l’équipe technique pour éviter que le mur ne s’écroule.
ECOLE, OUVERTURE DU PRÉAU
Depuis plusieurs décennies, l’école Marie CURIE ne disposait plus d’un véritable préau. Convaincue de l’utilité d’un tel équipement, la Municipalité a décidé de le recréer. Les travaux ont été exécutés durant l’été 2012. Désormais, les enfants peuvent s’y réfugier facilement en cas d’intempéries tout en profitant pleinement de la récréation, moment privilégié du jeu et de la détente particulièrement nécessaire à leur oxygénation et à leur concentration en classe.
CARREFOUR DU MONUMENT AUX MORTS - POTELETS
Depuis longtemps déjà, le stationnement illicite au carrefour du monument aux Morts pose d’énormes problèmes de sécurité. Les efforts de sensibilisation étant restés infructueux, les élus ont décidé de faire poser des potelets. Une première opération a été réalisée par le personnel communal, de part et d’autre du stop de la rue de Verdun.
Dans un proche avenir, d’autres potelets seront installés dans une partie de la rue LA FAYETTE. L’objectif est d’amener les automobilistes à se garer sur la place Roger Salengro qui est bien souvent vide.
CIMETIÈRE – POSE DE POTELETS
Il y a quelques mois, la Municipalité a créé une pelouse arborée sur la parcelle attenante au cimetière. Malheureusement, certains automobilistes avaient pris la mauvaise habitude d’empiéter sur cet espace vert.
Pour éviter tout nouveau débordement, des potelets en bois ont été installés, en mai dernier, par le personnel communal.
CIMETIÈRE – INSTALLATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR
Tombes, caves urnes, columbarium sont déjà existants dans le cimetière. Bien qu’elle n’y soit pas légalement obligée, la Municipalité a tenu à créer, en complément, un jardin du souvenir. Cet emplacement est spécialement affecté, à titre gratuit, à la dispersion des cendres pour les personnes qui en ont manifesté la volonté.
Les travaux ont été réalisés par la société GOSSET en juillet dernier. Le jardin du Souvenir est désormais mis à disposition selon les modalités légales en cours.
Une borne d’incendie, sise dans la résidence La Houblonnière, rue Louis ARAGON, était totalement défaillante. Pour des raisons de sécurité, son changement a été commandé en urgence auprès de la société AQUA FUITE +. Les travaux ont été effectués courant juillet. Montant de l’opération : Montant H. T. : 3.584,50 €
TVA : 702,56 €
Montant T. T. C. : 4.287,06 €
BASSIN DU VERT FOSSE : CONVENTION DE BOISEMENT
Dans le cadre d'une compensation de boisement liée à la lutte contre les inondations et de la protection de l‟environnement, il a été planté 1,5 hectares du vert fossé (propriété communale), dans le respect des prescriptions de l‟Etat.
Dans ce contexte, la municipalité à signé une convention de boisement avec la société AUCHAN France qui a financé l‟achat et la plantation d‟arbres d‟essence régionale (7 000,00 €/ha) ainsi que leur entretien pendant trois ans (8000,00 €).
RÉGIE DES EAUX : MISSION DE RECHERCHE DE FUITES.
En France, la moitié du réseau d'eau potable est antérieure à 1972 avec beaucoup de tuyaux en fonte grise ou en acier, des matières qui favorisent les fuites. Celui de Villers date de 1928 et sa grande vétusté explique l’importance des pertes. Une partie de l’eau potable, captée et taxée, retourne dans le milieu naturel avant même d'être acheminée jusqu'à sa destination finale. En plus du gaspillage, ces fuites provoquent des baisses de pression, détériorent les chaussées et peuvent contaminer les réseaux par de l'eau polluée.
Consciente du problème, la Municipalité travaille, depuis 2008, à l’amélioration des performances du réseau communal d’eau potable. Cette année encore, la société AQUA FUITE + a été missionnée pour assurer, en divers points du village, la recherches de fuites par différentes techniques de détection (notamment la prélocalisation acoustique) qui ont permis de mettre en œuvre des plans d'actions : réparation, réhabilitation par chemisage ou gainage,... Ces actions ont porté leurs fruits car le rendement de la régie des eaux à été sensiblement amélioré, il est maintenant conforme à la réglementation (voir le RPQS).
2011
PLAN LOCAL D’URBANISME
Démarré en 2009, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme arrive à son terme.
Celle-ci comprend cinq phases distinctes :
-la phase de prescriptions (lancement de la procédure),
-la concertation publique,
-la phase d'arrêt de projet et de consultation des personnes associées,
-la phase d'enquête publique,
-la phase d'approbation.
Suite à la phase d'enquête publique, le commissaire enquêteur a produit son rapport et a émis un avis favorable. L'ensemble des remarques ont été intégrées dans le P.L.U., au même titre que celles des différentes personnes associées. Le Conseil Municipal a alors délibéré afin d’approuver celui-ci en date du 25 novembre 2011. La délibération d'approbation du plan local d'urbanisme est exécutoire c'est-à-dire que les dispositions du plan local d'urbanisme seront applicables, dans les conditions fixées par l'article L.123-12 du code de l'urbanisme pour les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, un mois après sa réception par le préfet et après accomplissement des mesures de publicité, soit en février 2012.
Le P.L.U est accessible ICI
Les différentes études réalisées dans ce cadre sont également accessibles ICI.
TRAVAUX - ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
En partie fermé depuis 2010 suite au regroupement scolaire, le site SALENGRO fait aujourd’hui et, depuis le mois de mai dernier, l’objet de travaux en vue d’y créer une cantine incluant une cuisine en liaison froide et une grande salle de restauration. Des bénévoles (élus ou pas) se sont relayés pour effectuer la pose de placo et d’isolants. Des entreprises locales sont également intervenues en complément des travaux de régie : CONFORT AVESNOIS (électricité, chauffage, alimentation eau et gaz), Philippe DEGARDIN (zinguerie) et SNB (carrelage). Les travaux avancent bien et les commandes de matériels ont été passées (tables, chaises, claustras, équipements de laverie et de cuisine). Toutefois, il est impossible, à ce jour, de fixer le jour d’inauguration car il existe encore des incertitudes sur la date de passage de la commission de sécurité d’arrondissement qui doit effectuer une visite d’inspection avant d’autoriser l’ouverture des locaux.
DEMANDE DE SUBVENTIONS - RESTAURATION DE LA SACRISTIE
Depuis plusieurs années, chacun peut constater les désordres qui affectent la sacristie. Suite à un épisode hivernal rigoureux, ce bâtiment s’est encore fragilisé et nécessite désormais une opération de restauration. A cet effet, des dossiers de demande de subventions ont été montés. Dans l’attente de réponses qui ne sauraient intervenir avant novembre prochain, la commune a procédé, par mesure de sécurité, à des travaux de soutènement.
Néanmoins, il est strictement interdit de s’approcher du site.
DEMANDE DE SUBVENTIONS - LOCAL DE RANGEMENT - SALLE DES SPORTS
Depuis la création de la salle des sports, un problème de stockage de matériels existe et s’est même amplifié avec la multiplication des associations sportives. Les équipements sont stockés voire empilés, depuis des années, autour de la zone de jeu. Cette situation génère de nombreuses difficultés : limitation du nombre de spectateurs, risques d’accidents pour les joueurs et dégradations du matériel.
Fort de ce constat, la Municipalité a décidé de construire un local de rangement à l’arrière de la salle des sports. Sous réserve d’obtention des subventions, les travaux pourraient débuté en 2012.
TRAVAUX SITE GRAÎNOR
La lutte contre les risques d’inondations fait partie des priorités de la Municipalité. Convaincue qu’une des clés du problème réside dans la déconnection du site GRAÎNOR du réseau d’assainissement, la commune a négocié, avec son Directeur, la création d’un bassin de rétention. Au terme de pourparlers amicaux, l’entreprise a accepté, bien volontiers, de financer la totalité de cet équipement d’un volume utile de 300 m3. Ce dernier reprendra toutes les eaux pluviales du silo (superficie totale de 9 117 m² dont 2 600 m² de bâtiments). Montant total des travaux 59 000 € HT.
A n’en pas douter, cette initiative permettra de mieux protéger les riverains des rue de Cambrai et de Saulzoir, en cas de fortes précipitations. M. le Maire et le Conseil Municipal remercient chaleureusement la société GRAÎNOR et son Directeur, M. Jean-Philippe ETHUIN, pour leur généreuse implication au service de la collectivité de Villers-en-Cauchies.
ACCUEIL PERISCOLAIRE PLACE ROGER SALENGRO - ÉCLAIRAGE
Il a été constaté que les néons de l’accueil périscolaire (place Roger Salengro) sont en très mauvais état et dangereux. il est proposé de les changer dans les meilleurs délais pour assurer la sécurité des usagers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’acheter des néons auprès de la société « Confort Avesnois » pour un montant de 1 233,00 € HT (1 474,67 € TTC).
AMÉNAGEMENT D’UNE RÉSERVE INCENDIE - FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire a octroyé, le 20 juin 2011, une subvention de 28 862,50 € à la commune afin qu’elle mène a bien son projet d’aménagement d’une réserve incendie dans le centre du village (rue de Cambrai).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’accepter l’aide financière de la Communauté d’agglomération de Cambrai (C.A.C) pour lancer les travaux dans le courant 2012.
AMÉNAGEMENT D’UNE DÉFENSE INCENDIE - MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
MAIRIE - MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE
Il est fait le point sur l’état de la mairie et il est souhaitable que la Municipalité réfléchisse à la réhabilitation (intérieure et extérieure) des locaux pour améliorer, à terme, l’accueil et la sécurité des Administrés et du personnel communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de lancer un marché de prestation intellectuelle concernant la restauration et de l’aménagement de la mairie.
CIMETIÈRE - CRÉATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR
Depuis décembre 2008, la législation n’autorise plus la conservation, dans le temps, d’une urne cinéraire au domicile d’un particulier. Il appartient donc à la famille d’inhumer ou de disperser les cendres.
En complément des sépultures (caveaux et columbarium), le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de créer un jardin du souvenir dans le cimetière communal et de retenir l’entreprise la moins-disante, SARL GOSSET, pour un coût de 1 585,54 € HT (1 896,30 € TTC).
ÉGLISE - PROTECTION DES VITRAUX
Suite à l’obtention de la subvention communautaire, il y a lieu de confier à un bureau d’étude une mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement d’une défense incendie dans la rue de Cambrai.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de retenir la société CIBLES VRD (Masnières) qui offre toutes les garanties de sérieux et d’efficacité. Montant de la prestation : 2 900,00 € HT soit 3 468,40 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de retenir M. Julien SALMON, Maître-verrier, pour installer des protections extérieures en polycarbonate devant les 12 vitraux de la nef (montant de l’opération : 4529.20 € HT soit 5 416,92 €TTC).
Durant les vacances estivales, plusieurs vitraux (datant des années 1930) ont été cassés et seront prochainement réparés. Afin d’éviter de nouvelles dégradations liées au vandalisme et de protéger les verrières contre les intempéries, M. le Maire propose d’installer des protections extérieures en polycarbonate traitées anti-UV (épaisseur : 8 mm) devant tout ou partie des 12 vitraux de la nef.
Sociétés Prix/unité Frais de déplacement
Julien SALMON 362,85 € HT 175,00 € (forfaitaire)
Le Kap verre Flandres 512,50 € HT inclus
ESPACE SPORTIF - REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE FOOTBALL
A la demande du F.C.V., M. le Maire propose de remettre en état une partie de la pelouse du terrain de football afin d’éviter que les joueurs ne se blessent. Le coût s’élève à 516,80 € HT soit 587,52 € TTC (devis BUISSART).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité.
LOGEMENT COMMUNAL - REMPLACEMENT D’UNE DOUCHE
La douche du logement communal (8 ter, rue Jules GUESDE) a besoin d’être changée en urgence. En effet, par manque d’étanchéité, l’eau coule sur les fils électriques. Compte tenu du danger pour les locataires, il propose d’intervenir au plus vite et d’inscrire immédiatement à l’ordre du jour une question supplémentaire portant sur l’acquisition d’une nouvelle douche. Plusieurs devis ont été demandés et s’établissent comme suit :
Société Prix € HT Prix € TTC
GITEM 959,00 1 146,96
LD HABITAT 1 274,98 1 345,10
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de confier le travail à la société GITEM (Avesnes-Le-Sec) et autorise M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
ÉCOLE - INSTALLATION D’UNE GÂCHE ELECTRIQUE
Afin de permettre l’accès à l’école des élèves en retard, il y a lieu d’installer une gâche électrique sur le portillon donnant sur la cour de récréation et manœuvrable à distance par les enseignantes. Un devis a été obtenu de la société LEFEBVRE-ELEC et s’élève à 309,36 € HT soit 369,99 € TTC. Par ailleurs, il convient d’installer en même temps un interphone audio (prix pour pose et raccordement : 292,36 € HT soit 349,66 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de passer commande de l’ensemble du matériel à la société LEFEBVRE-ELEC. Montant de l’acquisition : 601,72 € HT soit 719,65 € TTC. Il autorise M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - ACQUISITION D’UNE PLAQUE DE SIGNALISATION
Précédemment (délibération du 17 juin 2011), le Conseil Municipal avait voté l’acquisition, auprès de la société BALDER, d’un panneau de signalisation pour l’accueil périscolaire (40 x 60 cm), tout en souhaitant une modification du projet présenté. Après consultation de la société retenue, il s’avère que le montant de cette acquisition s’élèverait à 489,89 € HT et non plus 360,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’annuler la délibération du 17 juin 2011 et de passer commander, à la société BALDER, une plaque de signalisation pour l’accueil périscolaire d’un montant de 489,89 € HT.
ACCUEIL PERISCOLAIRE - CHANGEMENT D’HUISSERIES
Pour des raisons de sécurité, il est proposé de changer deux portes extérieures de l’accueil périscolaire.
Après ouverture des devis et délibération, le Conseil Municipal décide, à la majorité, de procéder au changement d’huisseries sur le site Roger SALENGRO et de choisir la Société la « moins disante », ALUBAT, pour la pose et la fourniture d’une porte à 2 vantaux (2 204,00 € HT) avec anti pince-doigts et d’une porte ouvrante à 1 vantail (2312,00 € HT) avec anti pince-doigts.
ÉCOLE - AVENANT TRAVAUX (TRANCHE II)
Les travaux de l’école (tranche II) sont terminés. Durant le chantier, il y a eu nécessité de faire quelques ajustements (travaux d’électricité) pour un montant de 565,22 € HT. Considérant que ce montant ne remet pas en cause l’économie du marché initial, M. le Maire propose de voter un avenant pour procéder au paiement des factures.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité.
ÉCOLE - FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS
Afin de renforcer la sécurité sur le bâtiment le plus ancien de l’école Marie CURIE, M. le Maire propose de faire poser en façade des volets roulants devant trois fenêtres et un autre devant la porte d’entrée principale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’évoquer la question à l’occasion de la préparation du budget 2012.
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT - ETUDE BR
En juin dernier, le bureau d’études BR ingénierie (WASQUEHAL) a remis son rapport final sur l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement et du bassin versant du vert fossé - zonages d’assainissement pluvial. Celui-ci a été validé par les membres du comité de pilotage (Conseil Général, agence de l’eau, élus).
Il revient désormais au Conseil Municipal de se prononcer après avoir pris connaissance de la synthèse sur les aménagements prévus par l’étude de Br-Environnement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’entériner l’étude zonage assainissement de BR ingénierie et d’approuver le programme de travaux décliné.
L'étude est accessible en cliquant sur l'image ci-dessous:
LANCEMENT DU MARCHE POUR LA CRÉATION D’UNE CHAUSSÉE RÉSERVOIR
La lutte contre les inondations fait partie des priorités du Conseil Municipal. Dans ce contexte, la commune doit prévoir l’aménagement d’une chaussée réservoir dans la rue de Verdun, sachant que les travaux auront lieu en concomitance avec ceux prévus, pour 2013, par le Département sur la RD 45 (mise hors gel). Il y a donc lieu de lancer, au plus vite, un marché pour réaliser cet équipement de première importance.Le présent marché, passé en application des dispositions de l’article 74 - III – 4e – a du Code des Marchés Publics, a pour objet :
d’une part, les missions de maîtrises d’œuvre relative à l’aménagement de la rue de Verdun,
d’autre part, les missions complémentaires d’assistance au maître de l’ouvrage.
Programme de travaux envisagés Rue de Verdun à Villers en Cauchies :
la réalisation d’une chaussée réservoir permettant de tamponner et ou d’infiltrer les eaux en provenance de la chaussée, des trottoirs et des toitures pour une période de retour de 20 à 50 ans conformément aux prescriptions des services de Police des eaux,
l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, d’éclairage public, de gaz,
le changement des branchements d’eau potable,
la mise aux normes de la chaussée Départementale,
améliorer le cadre de vie et sécuriser (stationnement, piétons, etc.)
Pour cette partie des travaux la commune interviendra pour le compte du Département sous maîtrise d’ouvrage délégué.
L'enveloppe financière prévisionnelle affectée par le maître d'ouvrage à la réalisation de l’ensemble du projet atteint 1 550 000,00 € HT.
- 350 000,00 € pour la chaussée réservoir (subventionnée à 60%)
- 700 000,00 € pour la reconstruction de la chaussée (100% département)
- 175 000,00 € enfouissement réseau électrique (subventionné à 91% par le SIDEC)
- 80 000,00 € enfouissement réseau téléphonique
- 95 000,00 € éradication des branchements plomb (régie des eaux)
- 150 000,00 € éclairage publique (subventionné à 40%)
Les missions complémentaires d’assistance au maître de l’ouvrage
- la réalisation des études préliminaires permettant au maître d’ouvrage d’apprécier la faisabilité de l’opération,
- les enquêtes domiciliaires et l’information des usagers,
- l’élaboration complète des dossiers réglementaires nécessaires au titre de la loi sur l’Eau,
- l’ordonnancement, la coordination et le pilotage des travaux.
COMITÉ DE PILOTAGE
Un comité de pilotage sera mis en place au démarrage de la mission, il fixera les orientations stratégiques nécessaires au bon déroulement de la mission du prestataire. Ce comité présidé par Monsieur le Maire réunira les adjoints de la commune, le Département du Nord, le syndicat d’électrisation et l’ensemble des partenaires associés au projet.
Le maître d'œuvre s'engage à mener la mission confiée en étroite collaboration et à l'écoute des prescriptions et avis des différents partenaires associés. En effet, la maîtrise d'ouvrage du marché de maîtrise d'œuvre est exercée par la commune de Villers en Cauchies bien que les infrastructures concernées par les travaux à réaliser appartiennent à différents partenaires associés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de réaliser les travaux rue de Verdun et d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - ÉRADICATION DU PLOMB
Avant de procéder à la rénovation de la cour de récréation du site Roger SALENGRO, il y a lieu de procéder à l’éradication du plomb pour l’alimentation en eau de la garderie..
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de lancer les travaux d’éradication du plomb sur le site Roger SALENGRO et de confier ce travail à la société SDK pour un montant de 1 322,70 € HT soit 1 581,95 € TTC.
SALLE DES SPORTS - INTERVENTION SUR LES RADIANTS
Les chauffages de la salle des sports sont vétustes et certains défectueux. M. le Maire propose d’engager des réparations selon le devis établi par la société BOUTTEAUX pour un montant de 2 794,00 € HT soit 3 341,62 € TTC, sachant que leur remplacement coûterait 1 661,16 € HT/pièce (1 986,74 € TTC/unité).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de valider le devis de réparation de 2 794€ HT et de sensibiliser les associations à l’utilisation de ballons adaptés.
RÉGIE DES EAUX : Etude "Orientation pour la satisfaction des besoins en eau potable".
Conformément aux engagements de maintenir la régie communale des eaux, tous les moyens sont mis en oeuvre afin qu’elle reste opérationnelle.C’est pourquoi, afin de garantir un rendement optimum, il est réalisé une recherche de fuites sur une grande partie du réseau chaque année, et ce n’est pas moins d’une dizaine qui ont été réparées. De nombreuses autres interventions ont été également réalisées : remplacement de branchements, changement de vannes de secteur.
Le maintien de la régie des eaux est un véritable défi car plusieurs problèmes importants sont à résoudre :
Protection du captage actuel : à ce jour, la procédure de protection du captage n’a jamais abouti compte tenu de l’avis négatif émis à plusieurs reprises par l’hydrogéologue, motivé principalement par la proximité d’une décharge et de l’Erclin qui représentent un risque potentiel de pollution, situation qui existe depuis plusieurs décennies.
Mais la municipalité a été fortement sollicitée par la DDASS pour se mettre en conformité avec la loi, dans le but d’assurer la qualité des eaux, dans un délai négocié.
Une étude à donc été commandée en 2011, subventionnée par l'Agence de l'Eau.
L’étude se décompose en deux parties :
1. La recherche d’un site potentiel pour un nouvel ouvrage.
2. Les différentes solutions d’interconnexion avec les structures voisines
La zone d’étude est limitée à la commune de Villers en Cauchies et Saint Aubert, et une partie de Saulzoir pour la recherche d’une nouvelle ressource en eau. (Voir la conclusion de l'étude, reprise plus haut)
L'étude est téléchargeable en cliquant sur l'image, mais ne pas oublier les restrictions qui concernent le respect de la propriété intellectuelle.
2010
ÉCLAIRAGE ET AMÉLIORATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Afin de régler les problèmes de sous-tension du réseau existant depuis 2006, un nouveau poste socle a été installé dans l’impasse Hoche.
Une première tranche de travaux a été effectuée par ERDF. Toutefois, la mise en fonction sera effective lorsqu’EDF et la société EITF seront intervenues.
L’éclairage public redeviendra alors totalement opérationnel.
VALORISATION DU TERRAIN FACE MAIRIE
Le terrain public, qui se trouve en face de la mairie, est en friche depuis une bonne dizaine d’années. Le Conseil Municipal a décidé d’y construire quelques logements destinés prioritairement à des Aînés villersois ayant des revenus modestes. Ce projet est confié à un bailleur social, PARTENORD, qui achètera le terrain à la commune dès que les services de l’État auront donné leur feu vert sur ce projet. Leur réponse devrait parvenir en mairie dans les prochaines semaines.
NETTOYAGE DU DÉPÔT DU CG, RUE DE SAULZOIR
Suite à de nombreux dépôts de matériaux, le terrain du Conseil Général (rue de Saulzoir) est devenu, depuis ces dernières années, une décharge sauvage et un repère d’animaux nuisibles (renards, rats,..) qui provoquaient des nuisances pour les riverains. Un nettoyage s’avérait nécessaire.En accord avec les services du Département, le Conseil Municipal a décidé de déblayer complètement de cet endroit. Avec le soutien logistique de l’entreprise DESCAMPS et de deux Agriculteurs de la commune, des camions et des remorques de terre végétale ont été acheminées dans le chemin de l’arbriselle. Dans les semaines à venir, les gravats seront évacués en décharge. Cette opération, financée par le Conseil Général, coûtera plusieurs milliers d’euros. les restes de tuyaux en béton et des tôles seront conduits en déchetterie par les agents communaux.Ultérieurement, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, cet espace sera réhabilité en zone naturelle, la commune ayant engagé une procédure pour récupérer ce terrain à l'euro symbolique.RETOUR TABLE DES MATIÈRES
CHEMIN DE L’ « ARBRISELLE »
Le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir bientôt au public le deuxième tronçon de ce chemin, celui qui va de la rue de Saulzoir au château d’eau. Pour ce faire, des travaux très lourds ont été engagés et se poursuivent actuellement.
Il y a une douzaine d’années, une partie du chemin de l’ « arbriselle » (connu sous le nom de chemin à JO) a été remise en état et «végétalisé» entre la rue Joliot-Curie et le calvaire. Au fil des ans, il est devenu un lieu de promenade très apprécié des Villersois(es). Cet espace, qui est totalement à l’abandon depuis une quarantaine d’années après avoir été un lieu d’enfouissement de déchets, fait l’objet d’une vaste opération de nettoyage et d’embellissement. Des agents communaux n’ont pas ménagé leurs efforts. Le remblai de la décharge a été étalé. Avec l’aide de plusieurs agriculteurs bénévoles, de nombreuses remorques de terre végétale provenant du dépôt du CG ont été étendues. Arbres, arbustes et broussailles, qui gênaient le passage, ont été abattus. Dans les prochains mois, du ternaire revêtira toute la longueur. Puis, les accotements seront stabilisés et « végétalisés » après obtention de subventions dans le cadre du projet « trame Verte - trame Bleue » du Pays du Cambrésis.
PARKING DU MONUMENT AUX MORTS
Dans le but de faciliter et d’optimiser le stationnement, le parking du monument aux Morts a été modifié (création et augmentation du nombre de places). Cette expérimentation se terminera à la fin de l’année. Si les résultats sont satisfaisants, elle débouchera alors sur la programmation de travaux pour un marquage en dur avec la modification du trottoir et de la bordure.
ÉCOLE MARIE CURIE
Le bâtiment le plus ancien de l’école Marie CURIE n’est plus aux normes depuis longtemps et ne permets plus d’accueillir les élèves de Maternelle dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Faute de travaux, l’inspection académique avait annoncé la fermeture du dortoir pour les plus petits à partir de la rentrée scolaire prochaine, remettant ainsi en cause l’accueil des enfants dès l’âge de deux ans.
Dans ce contexte, la Municipalité a décidé de poursuivre la modernisation de l’école. Une deuxième tranche de travaux a été entérinée, prenant en compte la mise aux normes et l’extension (30 lits au lieu des 12 actuels) du dortoir, la mise en sécurité de la salle de motricité, l’achèvement du chemin traversant l’espace vert et la création d’un parking donnant sur la rue DEMOULIN-MOREAU.
Le projet fait l’objet de subventions de l’État et du Conseil Général. Le permis de construire a été accordé récemment et l’appel d’offres sera lancé par l’architecte dès janvier 2011 pour faire un choix parmi les entreprises soumissionnaires. Si tout se passe bien, on peut espérer que le chantier sera livré pour septembre prochain.
SALLE DU PATRONAGE
Dans la perspective de la prochaine fermeture des salles de répétition installées actuellement dans le sous-sol de la salle des fêtes, la Municipalité, qui ne dispose pas d’autres locaux communaux à mettre à disposition de l’harmonie municipale, s’est tournée vers le diocèse pour obtenir le prêt de la salle du patronage (16, rue Léon GAMBETTA). Un accord a été trouvé sur la base d’une location des locaux dont la mise en sécurité et l’isolation ont été confiées à une entreprise et complètement financées par la paroisse. Des travaux complémentaires sont en cours de réalisation par des bénévoles (élus et membres de l’harmonie) qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour que les musiciens(iennes) puissent prendre possession des lieux dans les meilleurs délais. Que tous soient remerciés de leur implication dans ce projet d’intérêt général.
SITE SALENGRO
Depuis que le regroupement scolaire est devenu effectif, les deux salles de classe du site Roger SALENGRO, place de l’église, sont vides. Depuis septembre 2009, la Municipalité s’attache à redonner une vocation nouvelle à des locaux solides et qui ne méritent pas d’être abandonnés.
La décision d’installer une cantine en lieu et place des salles de classe transférées a été prise il y a quelques mois. Depuis, de nombreuses démarches ont été engagées pour faire avancer ce dossier. La désaffectation des locaux scolaires a été entérinée par l’État et l’inspection académique, des subventions et le permis de construire ont été accordés, des travaux de gros œuvre ont commencé et l’appel d’offres est en cours pour l’acquisition du matériel et du mobilier de restauration. Il faudra encore du temps et des efforts pour finaliser ce dossier qui va dans le bon sens et permettra, à l’horizon de septembre 2011, d’accueillir nos enfants dans de meilleures conditions qu’actuellement.
SOUS-SOL DE LA SALLE DES FÊTES
Pendant plus de vingt ans, quelques salles du sous-sol de la salle des fêtes ont servi d’accueil régulier ou occasionnel à trois associations de notre village : l’harmonie municipale, VÉLO SANTE et la société de chasse aujourd’hui dénommée « SAINT-PIERRE VAL ». Par précaution, la Municipalité a décidé, après concertation avec les associations concernées, de fermer les locaux qui n’ont jamais été aux normes et ne présentent pas les garanties suffisantes de sécurité auxquelles les usagers ont légitimement droit. Bien entendu, des alternatives ont été trouvées pour ne pas laisser ces associations dans la gêne.
Quant au sous-sol de la salle des fêtes, il deviendra bientôt un local technique accessible uniquement aux personnes habilitées : élus et membres du personnel communal. L’accès au public sera définitivement interdit.
TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE
Compte tenu que l'élément majeur en termes d'entretien routier est de maintenir l'étanchéité de surface afin d'éviter les infiltrations d'eau et, en fonction des possibilités financières de la commune, il a été décidé la réalisation d'un enduit de surface, simple gravillonnage. C'est, à ce jour, la solution la plus économiquement avantageuse (2,5 euros le mètre carré) contrairement à d'autres techniques plus onéreuses : coulis, tapis mince d'enrobés, etc. qui ne sont réalisables que si les réseaux sont en bon état.
PLANTATIONS D’ARBRES
Depuis longtemps déjà, la traversée principale de notre village (rues de Cambrai et Saulzoir) est arborée, donnant à cette ancienne voie romaine, aujourd’hui route départementale, un caractère majestueux.
A la fin du XIXème siècle jusque dans les années 1950, un magnifique alignement de platanes embellissait cet axe majeur de la commune. Ils furent remplacés par une variété plus petite jusqu’aux années 1990. A cette époque, on leur substitua d’autres essences qui ont d’ailleurs pris de belles proportions : érables, tilleuls, liquidambars, prunus et sorbiers.
Au fil du temps, les prunus et sorbiers sont tombés malades et se sont progressivement étiolés sans qu’aucune plantation de remplacement ne soit prévue. Afin de mettre fin à une situation qui n’avait que trop durée, la Municipalité a donc décidé dernièrement de les remplacer par des liquidambars plus robustes pour recréer un ensemble végétal plus harmonieux le long de la départementale.
L’opération, rendue difficile par l’arrivée précoce de l’hiver, a été conduite, début décembre, par les agents communaux et les brigades vertes de la CAC. Ceux-ci sont intervenus afin de couper et dessoucher les arbres dégénérés avant de planter les nouveaux végétaux. Il faut maintenant laisser du temps au temps pour que la nature fasse son œuvre.
PRAIRIES FLEURIES
La municipalité doit faire face à de nombreux travaux d'entretien, afin de maintenir le patrimoine. Certaines voies communales sont en mauvais état, aucun travaux d’entretien courant n’ont été programmés depuis plusieurs années. Les seuls travaux réalisés depuis des décennies consistent en la rénovation complète de la voirie, d’un poids financier élevé, hors de portée à ce jour compte tenu de l'investissement conséquent pour la nouvelle école. De plus, la rénovation complète d'une chaussée doit se faire en phasage avec les différents concessionnaires, qui profitent généralement de ces travaux pour rénover leurs réseaux: réseau d'eau (régie communale), enterrement des lignes électriques et téléphoniques, réseau de gaz, etc.Afin de réaliser de substantielles économies, les travaux préparatoires ont été réalisés par le personnel communal.
SUBVENTIONS POUR PLANTATIONS
La Municipalité a à cœur de verdir le territoire de la commune afin d’embellir le village, de protéger l’environnement et de lutter contre les risques d’inondation. Après la récente opération sur la RD 114, les élus se sont fixés un deuxième objectif pour 2011 : effectuer la plantation de haies le long du chemin latéral (rue de Saulzoir) et autour de l’espace sportif ainsi que 10 charmes près du cimetière. A cet effet, une demande de subventions a été envoyée au Conseil Général du Nord dans le courant du mois de septembre.
En date du 15 décembre 2010, nous avons eu la confirmation de l’attribution d’une subvention de 3 120 € pour la plantation de haies bocagères et de 267,84 € pour la plantation d’arbres près du cimetière.
Suite à cette bonne nouvelle, la commande sera bientôt lancée et la mise en œuvre aura lieu au printemps prochain.
DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC
L’expérience de 2009, qui ne concernait que le cimetière, a été étendue au parc communal, au parking de la mairie et à la pelouse de l’église. Ces espaces, jusqu’alors insuffisamment valorisés, se sont couverts, à la belle saison et jusqu’en automne, d’une foison de fleurs multicolores : cosmos, pâquerettes, coquelicots, bleuets,… Outre sa vocation ornementale, cette opération offre le triple avantage de demander moins d’entretien courant, de réduire sensiblement l’utilisation de désherbants et de préserver la biodiversité en donnant à certains insectes (papillons, abeilles, …) la possibilité de se nourrir sainement. L’expérience est concluante et sera reconduite en 2011.
Aussi importantes soient-elles, les plantations d’arbres et de haies bocagères ne constituent pas les seules actions en faveur de l’environnement et du cadre de vie. Le désir d’embellir la commune a poussé la Municipalité à semer de la prairie fleurie dans certains secteurs centraux du village.
Suite aux fortes inondations de 2006, la commune a fait l’acquisition de deux petites parcelles (rue de Saulzoir) afin d’y creuser un fossé destiné à protéger, en cas de violents orages, les riverains de nouvelles coulées de boue. Il restait encore à matérialiser visiblement le domaine public dont les limites avaient été bornées par un géomètre agréé il y a quelques mois. Ce travail a été exécuté avec soin par les agents communaux durant l’été dernier.
Au printemps prochain, le dispositif de récupération des eaux pluviales (fossé) sera judicieusement complété par la plantation de haies bocagères le long du chemin latéral, en accord avec l’Association Foncière de Remembrement (AFR) de VILLERS et les agriculteurs intervenant dans ce secteur.
SALAGE ET DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE
La municipalité a procédé à des opérations de salage, ce n'est pas moins de 8 t de sel qui ont été utilisées pour assurer un niveau de circulation sur les voiries communales, sachant que le sel, dans certains cas de figures, n'a qu'une action limitée (faible taux hygrométrique, neige poudreuse).
Mais, il a fallu également procéder au raclage de la neige, de manière continue pendant pratiquement trois jours. Il est à noter que les services techniques municipaux ainsi que des agriculteurs, ont dû également intervenir sur les routes départementales, aux entrées du village, compte tenu que certains usagers étaient restés bloqués. Pour information, le conseil général a priorisé ses routes départementales, qui sont classées en trois catégories. Ce réseau classifié par ordre de priorité se décompose en :
Chacun a pu constater les désordres causés par les chutes de neige, mais surtout les difficultés dues à la formation de congères, à cause du vent.
Un réseau structurant (catégorie 1 et routes nationales transférées) ;
Un réseau de desserte de territoires (catégorie 2) ;
Un réseau de desserte locale (catégorie 3).
Le réseau de catégorie 1 est prioritaire, les routes départementales desservant Villers en Cauchies sont classées en catégorie 2 et 3.
RÉGIE DES EAUX : TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Comme chacun le sait, le réseau de distribution est en mauvais état.
Après avoir dépensé plus de 17 000 euros en début d’année pour rechercher des fuites, la commune a été amenée à intervenir à nouveau en différents points du village pour réparer des canalisations fuyardes, rechercher des bouches à clé enfouis, poser des vannes de secteur et supprimer ponctuellement des branchements en plomb.
Une nouvelle facture de 9 600 € couvrant ces diverses interventions, y compris la réfection des voiries, est parvenue en mairie. Malgré les difficultés, le Conseil Municipal fait le maximum pour garantir l’approvisionnement des Villersois(es)
RÉGIE DES EAUX : CHANGEMENT DU COMPTEUR DU CAPTAGE
La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume annuel d'eau prélevée, et son tarif est désormais fonction de l'usage auquel l'eau est destinée ainsi que le lieu de prélèvements. Le volume mesuré ne peut être pris en compte dans l'assiette de la redevance, que si ces installations de comptage sont réalisées selon les règles de l'art et si les dispositifs de comptage sont remis à neuf.
L’arrêté ministériel du 23 juillet 2009 indique que les dispositifs de comptage installés ou mis en conformité avant le 1er janvier 2004 doivent désormais être impérativement remis à neuf ou faire l'objet d'une vérification avant le 1er janvier 2011.
Afin de respecter la réglementation et à la demande de l'agence de l'eau, le compteur du captage a fait l'objet d'un remplacement courant décembre.
ETUDE DU FOND DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT DU NORD (P.L.U.)
Avant Projet Sommaire (A.P.S) et Définitif (A.P.D)
L’amélioration du cadre de vie: présentation du F.D.A.N dispensé par le Conseil Général du Nord
Ci-après un extrait du site internet du CG qui présente le FDAN.
Votre commune souhaite améliorer la qualité de ses espaces publics non bâtis (aménagement de places et abords de bâtiments publics, traitement paysager des entrées de communes, des rues, aménagement des espaces verts…). Dans ce cas, le Département peut lui apporter aide et conseil dans le cadre de la section "Amélioration du cadre de vie" du FDAN.
Les projets sont élaborés dans le cadre d’une relation partenariale entre le maître d’ouvrage (commune ou structure intercommunale) et le Département selon les trois étapes suivantes :
rédaction du cahier des charges de l'étude,
réalisation d’une étude préalable par un professionnel qualifié (architecte, paysagiste ou urbaniste),
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux
La protection de l’environnement
Cette section du FDAN a pour objectif de contribuer à protéger et à améliorer l'environnement naturel ou urbain des Nordistes.
Votre commune souhaite :
ouvrir au public des espaces naturels de promenade et de détente, aménager, protéger et valoriser des milieux humides (marais, mares, plans d'eau, berges de cours d'eau) ;
résorber des "points noirs" dans le paysage (friches, espaces dégradés, délaissés routiers ou ferroviaires) ou encore requalifier de sites dégradés et les valoriser en espaces verts.
La section "Environnement" du FDAN peut répondre à ces préoccupations selon la même procédure que pour la section "Amélioration du cadre de vie".
L'étude F.D.A.N, APS et APD est disponible ICI.
2009
PROPRETÉ DU VILLAGE
Pour cette année 2008, le conseil municipal a contacté une société de balayage mécanisé afin de nettoyer les fils d’eaux. Quatre passages furent effectués. Suite à notre demande, le village a été classé en commune rurale auprès de la CAC, de ce fait, nous bénéficions de deux passages gratuits pour 2009, à noter qu’un premier passage gratuit a eu lieu fin décembre.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Vous voudrez bien noter que La SITA société de ramassage des ordures ménagères, nous a confirmé la date du 19 mai 2009 pour l’enlèvement des encombrants.
ENTRETIEN DE L’ECOLE SALENGRO
Après les peintures des châssis et la réfection des collecteurs d’eaux pluviales cet été, les agents communaux sont intervenus afin d’abattre un arbre sauvage poussé au pied du mur de clôture de la petite cour à l’arrière de l’école, et à l’arrachage du lierre poussé sur le pignon qui abimait la structure en maçonnerie.
ÉCOLE MARIE CURIE : AVANCEMENT DES TRAVAUX
Malgré le temps hivernal, les travaux continuent.
Le bâtiment est maintenant couvert et les huisseries seront bientôt posées.
Le planning de l’architecte étant respecté, la fin des travaux est toujours programmée pour mars 2009.
LOTISSEMENT COMMUNAL LA HOUBLONNIÈRE : VENTE DES DERNIERS TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Commencée il y a plus de 20 ans, la valorisation de la résidence La Houblonnière est sur le point de se terminer. Les six dernières parcelles (tranche VIII) ont été viabilisées au cours du second semestre 2008 et sont désormais commercialisées au prix de 65 euros le m2.
A ce jour, deux options fermes ont été retenues. Il reste donc à vendre trois terrains d’environ 700 m2 et un plus grand d’environ 1000 m2. Tous sont libres de constructeur.
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec la mairie au 03-27-37-12-06 ou avec Me SOLICH, notaire à Avesnes-Les-Aubert.
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
SALLE DES FÊTES : REMPLACEMENT DES PANNEAUX RADIANTS
Sur le vieux cimetière après avoir nivelé le terrain, une pelouse sera semée. Avec l’arrivée du printemps et la reprise de la végétation ce lieu de recueillement reprendra un plus bel aspect.
Le conseil municipal a donc décidé de faire intervenir fin novembre les brigadistes de la CAC et les agents communaux afin de la redescendre à 1,50 m.
Depuis ces dernières années la haie du cimetière avait pris des proportions trop importantes et nécessitait un entretien de plus en plus difficile.
Depuis plusieurs années il est constaté que beaucoup de panneaux radiants de la salle des fêtes sont défectueux, ce qui ne permet plus de la chauffer correctement. Le montant du remplacement des panneaux radiants est de 18 000 €. Mais, l'entreprise qui fabrique ces panneaux à été contactée pour leur signaler le taux de panne élevée compte tenu que ceux-ci n'ont que 10 ans de fonctionnement en discontinu, et demander un geste commercial.
Après envoi d'un modèle défectueux, ce fabriquant à décidé de remplacer gracieusement tous les panneaux radiants sous garantie ! Cela est remarquable et permet de retrouver le confort d'origine.
Nous remercions vivement la société ACSO d’avoir bien voulu prendre en garantie la fourniture de la totalité des panneaux rayonnants défectueux de la salle des fêtes, bien que l’installation date de neuf ans. (en panne depuis 2007).
Coordonnées de cette sympathique entreprise : ACSO Production 11 Bis Bd Carnot 81270 LABASTIDE ROUAIROUX Tél. : 05.63.98.51.80 Fax : 05.63.98.87.89 E-mail : acso@acso.fr
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR LES FACTURES D’EAU
Actuellement, les usagers du service des eaux paient leur facture une fois par an sous diverses formes (numéraires, chèques). Afin d’aider au mieux les usagers, il est proposé un règlement par prélèvement automatique (en 10 mensualités avec 1 ajustement en fin d'année). Des informations vous seront communiquées ultérieurement.
AMÉLIORATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Il est impératif d’améliorer le fonctionnement du service administratif, tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan du développement durable et, a fortiori, économique.
Pour cela le projet de modernisation informatique s'inscrit dans le schéma directeur stratégique de modernisation du service.
Une analyse a fait émerger l'articulation entre les contraintes de l'existant et la nécessité incontournable d'une appropriation pertinente des nouvelles technologies.
Concrètement, les services administratifs municipaux n’étaient dotés d’aucun ordinateur en propriété : 2 PC en location sur lesquels il n’est pas autorisé d’installer des logiciels tiers, et 2 PC obsolètes pratiquement inutilisables. De plus, aucun réseau ne permettait de partager les données, générant une perte de temps et un surcoût (impression de documents pour transmission). C’est pourquoi, dans une première phase, il a été procédé:
À l’acquisition d’un ordinateur ;
À la mise en place d’un réseau avec partage de données ;
Au remplacement de l’ancien photocopieur totalement inadapté, par un système d’impression centralisé moderne avec système de numérisation performant (pour un coût moindre) ;
À la suppression des « petites » imprimantes ;
A la mise en place de la numérisation des principaux documents en vue de transmission et de stockage, en lieu et place de la photocopie « papier »
À l’acquisition d’un fax raccordé à l’ordinateur qui permet de recevoir et d’afficher ceux-ci sur l’écran. Ce n’est pas moins de 20 pages par jour d’économisé compte tenu de la réception journalière massive de publicité.
À l’acquisition d’un ordinateur portable et d’un vidéoprojecteur qui permettent d’améliorer qualitativement les réunions de conseil municipales :
Abandon des photocopies systématiques des dossiers à l’attention des élus, les documents sont dorénavant numérisés et transmis si besoin par messagerie électronique et photocopiés à la demande ponctuellement ;
Projection des différents documents de travail en commun ce qui permet d’améliorer l’efficacité du traitement et la compréhension du sujet.
Utilisation du vidéoprojecteur lors de nombreuses réunions compte tenu des différents dossiers a mener (effort de modernisation reconnue par nos différents partenaires).
Création d’un site Internet communal d’informations mis à jour régulièrement (Plan Local d’Urbanisme, flash, régie des eaux, festivités, etc.) Tapez « Villers-en-Cauchies » dans « Google » ou accédez directement avec l’adresse : https://sites.google.com/site/villersencauchies/home
ÉCOLE NUMÉRIQUE RURALE
Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’Éducation nationale initie un programme d’équipement des écoles rurales destiné à aider les petites collectivités à se doter d’écoles numériques.
50 millions d’euros sont alloués par subvention à 5 000 communes de moins de 2 000 habitants sur volontariat :
• 1 000 euros pour l’achat par l’école de ressources numériques pédagogiques
• jusqu’à 9 000 euros pour l’achat des équipements numériques prescrits par le Ministère incluant notamment un tableau blanc interactif (TBI) et des ordinateurs.
La municipalité s’est porté candidate et nous avons le plaisir d’annoncer que le dossier déposé pour« l’école numérique rurale » a été retenu.
L’école sera donc équipée d’une classe mobile (ordinateurs portables), d’un tableau blanc interactif, d ‘un accès internet de haut débit, d’une mise en réseau des équipements de l’école, d’une sécurisation des accès internet.
Ces éléments sont décrits dans le cahier des charges de l'opération. (Plus d’informations sur le site Internet : http://www.educnet.education.fr/).
SALLE DE RÉCEPTIONS
La salle de réceptions qui a vocation à accueillir particuliers et associations dans le cadre de locations, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation.
Les châssis en ferraille en mauvais état ont été remplacés par des fenêtres aluminium double vitrage. Une porte de secours a également été créée. L’ensemble des travaux à été exécuté par la société Villersbois. Coût de l’opération : 27 438.66 € ht dont 46 % de subventions F. D. S. T.
À ce jour les locaux répondent aux normes thermiques en vigueur et sont devenus beaucoup plus accueillants.
Leur implantation est prévue début 2009.
ILLUMINATIONS
La commune a fait réparer et installer une série d'illuminations de Noël pour égayer le village à l’occasion des fêtes de fin d’année. Après mise en concurrence, l’entreprise E.I.T.F (Proville) a été retenue pour effectuer les travaux à un moindre coût.
Cet effort d’animation du village vient renforcer les initiatives des particuliers.
Il a donc été décidé afin d’en réduire le coût, d’implanter des coussins berlinois, relativement moins onéreux, et dont l’implantation est beaucoup plus simple : aucune modification de la structure de la chaussée, aucun problème de ruissellement des eaux, avec l’avantage de pouvoir être démontés facilement.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Aménagement du carrefour « du monument aux Morts »
Suite à plusieurs réclamations, et au constat de vitesses élevées au niveau du principal carrefour du village (face au monument aux Morts), qui comprend trois commerces de proximité et qui génère un trafic de piétons élevé, ainsi qu’un stationnement anarchique de véhicules, une réunion a été organisée en mairie le 21 novembre 2008 avec les commerçants concernés, un représentant des forces de l’ordre et des membres du conseil municipal.
Le commandant de gendarmerie (communauté de brigades Avesnes-Les-Aubert et Carnières) indique avoir relevé des vitesses élevées en traversée du village, ce qui génère une insécurité certaine, concentrée sur cet espace de vie communale.
Il est proposé de « casser » la vitesse sur l’axe principal rue de Cambrai/rue de Saulzoir. Il n’est pas préconisé d’implanter des ralentisseurs ou des coussins berlinois en agglomération compte tenu de la gêne occasionnée par ceux-ci au niveau des habitations riveraines.
Compte tenu qu’il est nécessaire d’agir rapidement, tout en proposant des solutions compatibles avec le budget (et donc, sous réserves), il a été proposé :
1. De modifier le régime de priorité du carrefour en supprimant le stop de la rue de Verdun, et d’implanter un stop dans la rue de Cambrai et dans la rue de Saulzoir, afin de faire diminuer les vitesses excessives dans cet axe.
2. De supprimer le stop rue d’Avesnes-les-Aubert afin de conserver une cohérence sur l’itinéraire.
3. De créer une zone limitée à 30 km heure dans tout le carrefour en intégrant le début des rues Lafayette, République, Cambrai, Verdun et Saulzoir.
4. De procéder d’abord à un marquage provisoire de stationnement en épi au droit du café « le Saint-Claude », de programmer les travaux en cas de fonctionnement favorable et sous réserve du coût qui reste à déterminer et qui doit rester dans des limites permises par le budget.
5. D’implanter des bornes anti-stationnement aux abords du carrefour.
6. De créer des stationnements rue de Cambrai (côté mairie) dans le sens Cambrai-Saulzoir, avant le carrefour.
Ce projet d’aménagement, soumis pour avis aux services de la DDE, fera l’objet d’un phasage, pour tenir compte de la possibilité de financement, et du montage du dossier pour obtenir, si possible, un subventionnement. Etant donné la complexité du traitement des différents flux (piétons, automobilistes, usagers des commerces etc), il sera mis en place une période de test afin de vérifier le bon fonctionnement des aménagements (procédure déjà réalisée dans d’autres communes). En cas de dysfonctionnements importants constatés, un retour en arrière est toujours possible.
IMPLANTATION DE COUSSINS BERLINOIS
Il était initialement prévu d’implanter des ralentisseurs dans la rue Demoulin-Moreau, afin de faire ralentir les usagers, ce qui consistait en une modification de la structure de la chaussée en enrobés.
Le coût de l’opération aurait été relativement élevé, compte tenu qu’il s’agit de travaux lourds, présentant le principal inconvénient de ne pas être démontable en cas de gêne constatée.
ÉCOLE MARIE CURIE : AVANCEMENT DES TRAVAUX (suite)
Les travaux entrent dans la phase terminale :
- Aménagement des toilettes ;
- Éclairage et branchements électriques ;
- Fabrication des rangements et tableaux ;
- Nombreuses petites finitions.
Les travaux de peinture ainsi que l’aménagement des abords suivent très prochainement.
Suite à la visite du site, Madame la Directrice et les enseignantes préparent le déménagement qui sera effectué par le personnel communal durant les vacances.
SITE DE L’EX-CORON CRASSEQUIN (PRÈS DE L’ÉGLISE)
Suite à cette opération, les agents communaux ont réalisé un nettoyage poussé des lieux avant de semer de la pelouse. Pour l’instant, il n’est pas prévu d’autres aménagements puisque la commune est en attente de propositions d’embellissement qui seront communiquées, dans quelques mois, par le cabinet paysagiste LECOEUR dans le cadre de l’étude CADRE DE VIE.Après la construction d’une rampe provisoire sur la place de l’église, la société SDK a effectué un apport conséquent de terre végétale.
MAIRIE ET ANNEXES
Depuis 2005, le coron CRASSEQUIN est devenu propriété de la commune après une longue et difficile procédure d’expropriation. Suite à la démolition des maisons insalubres et à la consolidation d’un mur mitoyen, cet espace était resté en l’état.
Durant les derniers mois, le conseil municipal a décidé de reprendre les travaux.
Depuis septembre dernier, la mairie fait l’objet d’un toilettage aussi nécessaire qu’attendu. Les châssis et les portes du bâtiment, qui n’avaient pas été entretenus depuis l’an 2000, ont été préparés pour une prochaine mise en peinture. Les portails d’accès au parc communal et à la cour intérieure ont été réparés et rafraîchis par le personnel technique. Des travaux de peinture et de maçonnerie sont en cours sur les bâtiments annexes (salle de réceptions, bibliothèque et salle des fêtes). En parallèle, commande a été passée à l’entreprise EITF pour réparer et replacer les deux lampadaires manquants au centre de la cour.
En vue de mieux protéger les bâtiments publics et leurs usagers contre les risques d’incendie, les greniers de la mairie et de la salle de réceptions ont également été vidés des matériels et matériaux vétustes (tables et chaises cassées, vaisselle ébréchée, panneaux d’isolation inutilisables,…) qui jonchaient le sol depuis fort longtemps. Les quelques kilos d’archives non classées qui ont été retrouvées à cette occasion, ont été mis à l’abri.
ÉGLISE SAINT-MARTIN
MISE EN SÉCURITÉ DU VERT FOSSE (AU SORTIR DE LA RUE JOLIOT-CURIE)
L’église communale a fait l’objet d’une intervention limitée. Malgré un contexte budgétaire difficile, le Conseil Municipal s’est trouvé dans la nécessité de financer, en urgence, la rénovation des équipements de paratonnerre qui étaient en grande partie obsolètes depuis de nombreuses années.
L’opération de mise aux normes a été confiée à l’entreprise INDELEC (voir compte rendu de la réunion de conseil du 29/05/2009) et s’est déroulée en juillet dernier.
EMBELLISSEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL
Depuis quelques mois, le cimetière communal a fait l’objet de travaux d’embellissement qui se poursuivent actuellement. Après la pose d’une porte au silo réservé aux ordures, la taille de la haie, l’épandage de schistes et le désherbage des allées, la commune a installé, au fond du cimetière, des poubelles avec couvercle en lieu et place d’un bac usagé pour éviter que les détritus les plus légers ne s’envolent et ne viennent souiller les lieux.
Par ailleurs, le petit parking latéral a été élargi et consolidé. Ses abords ont aussi été enjolivés.
Mais, surtout, la partie du cimetière délaissée depuis longtemps a bénéficié d’une opération de remise en état. Les pierres tombales des sépultures à l’abandon ont été évacuées. Le sol a été largement retravaillé et aplani pour accueillir une pelouse.
Bien entendu, il reste encore à faire mais aujourd’hui, ces différents aménagements contribuent à faire du cimetière communal un espace plus propice au recueillement.
INTERVENTIONS SUR LA VOIRIE
Au fil du temps, les abords du VERT FOSSE se sont urbanisés dans le cadre du développement de la résidence La Houblonnière. Pour autant, depuis 25 ans, aucune protection n’avait été mise en place pour assurer la protection des riverains et des passants, notamment des enfants qui empruntent régulièrement le chemin de l’ « arbriselle » menant au calvaire.
Cet été, des travaux de mise en sécurité (décidés par le Conseil Municipal le 29 mai 2009) ont été effectués par le personnel communal et se sont traduits par la pose d’un grillage le long de la voie publique.
Dans le même temps, les voies communales qui sont, pour beaucoup, en mauvais état, ont bénéficié d’un rebouchage des nids-de-poule. La société SDK a posé des enrobés là où les besoins étaient les plus criants (coût de l’opération : 4 043,68 € TTC).
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans le cadre des travaux de renouvellement de surfaces du conseil général du nord, les passages piétons de la rue d’Haspres ont été refaits à neuf avec un produit à base de résine rétro réfléchissante, beaucoup plus visible de nuit que la peinture. Afin d’améliorer sa visibilité, le passage piéton au droit du cimetière a été agrandi. Les peintures du parking de l’espace sportif ont été refaites. Afin de sécuriser le carrefour du monument, un arrêté de limitation de vitesse à 30 km heure a été pris, il concerne la section rue de Cambrai / rue de Saulzoir sur une distance de 100 m de part et d’autre de celui-ci. Les panneaux seront apposés prochainement.
TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE
Après l’effondrement intervenu durant l’été dernier dans la rue Léon GAMBETTA, un nouvel affaissement vient de se produire sur la même voirie à hauteur du numéro 16.
Un trou béant s’est formé récemment à l’emplacement d’une ancienne bove qui court sous une partie de la chaussée. Aussitôt le sinistre repéré, les services techniques ont sécurisé les lieux et sont intervenus pour reboucher complètement cette excavation.
Pour l’instant, les intempéries et la nécessité de laisser se tasser les matériaux de colmatage interdisent la pose du macadam. Ce dernier travail interviendra sous peu.
P. L. U. ET ETUDE CADRE DE VIE
La maîtrise de l’espace communal tout autant que l’embellissement du village sont des enjeux fondamentaux pour notre collectivité. Ils ont nécessité la mise en route d’une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) conjointement avec une étude cadre de vie.
1) Le PLU s’intéresse au développement urbanistique de la commune. Il permettra de fixer les zones à urbaniser pour les 15 prochaines années, sachant que le Conseil Municipal souhaite conserver à Villers-en-Cauchies son identité rurale, par une politique de l’habitat raisonnée qui
prendra en compte la nécessité de :
• Privilégier la construction sur de petites parcelles (inf. ou égales à 700 m2) pour économiser le foncier.
• Développer un parcours résidentiel avec une prédominance de logements locatifs.
• Bâtir des maisons avec des éco-matériaux permettant des économies d’énergie.
• Encourager les constructions reprenant des matériaux traditionnels et locaux (briques, ardoises, bois…) afin d’assurer une bonne intégration architecturale au reste du village.
• Développer le tissu économique par la création d’une Z.A. artisanale.
2) L’étude « Cadre de vie » vise à mettre progressivement en valeur les entrées de village, les grands axes et les voiries secondaires, les bâtiments publics majeurs (école, mairie, église…), le cimetière et les espaces verts existants
Par :
• Une « végétalisation » raisonnée composée d’essences locales et adaptée aux moyens techniques de la commune.
• La prise en compte des problèmes de stationnement et d’éclairage public.
• La création d’itinéraires internes privilégiant les moyens de locomotion écologiques.
• La mise en place d’une signalisation adaptée.
L'étude P.L.U est disponible ICI.
ETUDE AGRICOLE (P.L.U.)
L’agriculture sur la commune de Villers en Cauchies, diagnostic agricole dans le cadre de la révision du P.L.U - Septembre 2009
Partenariat : intervention gracieuse de la chambre d'agriculture.
Le foncier et les structures agricoles.
Les surfaces agricoles.
L’économie agricole.
Agriculture, environnement et cadre de vie.
L’espace agricole.
Les enjeux.
Préconisations.
Quelles évolutions pour l’agriculture sur Villers en Cauchies ?
L'étude agricole est disponible ICI.
ETUDE HYDRAULIQUE BR INGÉNIERIE 2009 à 2010 (P.L.U.)
La commune de Villers en Cauchies a décidé de la réalisation d’une étude diagnostique de son réseau d’assainissement afin de réduire, voire de supprimer, les dysfonctionnements du système.
Cette réflexion globale devra permettre de répondre aux anomalies majeures relatives à l’assainissement des eaux usées et pluviales, telles que les inondations recensées dans le centre ville ou les déversements unitaires au milieu naturel.
Au final, cette étude a pour objectif de mettre en place un zonage d’assainissement pluvial de la commune.
Etude diagnostique des réseaux d’assainissement et du bassin versant du Vert Fossé. -Zonage d’assainissement pluvial
Partenariat : coût de l'étude : 51 884 € ht (avec I.T.V)
Participation conseil général du Nord (72 %): 37 357 € ht
Phase 1 : recueil des données et état des lieux.
Phase 2 : reconnaissance de l’état général des réseaux, élaboration des plans des réseaux d'assainissement, enquêtes auprès des activités agricoles, et proposition de localisation des points de mesure.
Phase 3 : étude des bassins versants : campagnes de mesures sur les réseaux, suivi pluviométrique, inspections nocturnes.
Phase 4 : interprétation des résultats et modélisation des réseaux.
Phase 5 : bilan général du fonctionnement du système d’assainissement, étude de solutions et d’aménagements, programmation des travaux et zonage.
De nombreuses réunions avec différents partenaires ont eu lieu : conseil général du Nord, agence de l'eau, D D.T.M. Le dossier a également été présenté à la police de l'eau, pour avis sur certains points.
Le bassin versant étudié est propre à la commune de Villers en cauchies, situé entre celui de la selle de l'erclin. Il est à noter que l'exutoire du « Vert fossé » est un ancien cours d'eau qui se rejetait dans l'Escaut.
L'étude hydraulique est disponible ICI
2008
ECOLE MARIE CURIE
Suivis par les architectes André Dufour et Pierre-François Santin, les travaux de modernisation et de regroupement des écoles ont commencé en juin dernier. Pas moins de dix entreprises différentes vont se succéder sur le site Marie Curie pour assurer la construction de quatre nouvelles classes avec sanitaires, d'un local vélos et d'une voie d'accès par La Houblonnière. Sauf problème majeur, ce chantier devrait prendre fin dans environ neuf mois
et coûter 645.912,76 € ht dont 237.138,93 € ht à la charge de la commune.
Au prix d'un important effort financier, la commune pourra, à court terme, accueillir élèves et enseignant(e)s dans des locaux modernes et sécurisés.
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE SAINT AUBERT
Le conseil général a réalisé des travaux d’entretien sur les routes départementales numéros 45 (rue de Verdun et rue de la république) et 74 (rue d’Avesnes-le-sec). Contrairement aux entretiens réalisés précédemment, la municipalité s’est assurée que le rabotage soit bien prévu, afin d’améliorer la sécurité. En effet, les couches successives d’enduit avaient créé une forte différence d’altitude entre le niveau de la chaussée et le fil d’eau, d’ailleurs cela a pu provoquer plusieurs sinistres. Ces travaux font partie du programme d’entretien courant, par contre il est prévu que ces routes soient inscrites au futur plan routier départemental (à partir de 2010), pour des travaux de reconstruction de chaussée. D’une part, le conseil municipal va s’assurer de la programmation prochaine de ces travaux auprès de la représentante locale du conseil général, mais également étudier la possibilité de programmer des travaux connexes (éradication des branchements en plomb, remplacement des conduites, etc…) afin de profiter des ouvertures de tranchées dans le but de limiter le coût des travaux à la charge de la commune. Toujours dans le but d’améliorer la sécurité, les élus ont également saisi l’opportunité de réimplanter de nouveaux passages piétons, mais aussi de rénover ceux qui existaient déjà dans le village.
Différentes interventions ont été menées sur la voirie. En plus de la pose de panneaux de signalisation en divers endroits du village, une portion de trottoir a été aménagée au bout de la rue de Saulzoir (RD 114). Cette opération a été réalisée, en juillet dernier, par deux agents techniques. Il s’est d’abord agi de déraciner plusieurs grosses souches avant de rapporter de la terre et de répandre des schistes. Désormais, les riverains et les passants peuvent se déplacer en toute sécurité et à pieds secs, en cas d’intempéries.
TRAVAUX DE VOIRIE RUES DE LA RÉPUBLIQUE & D'AVESNES-LE-SEC
Dans la continuité de la rue de Saint-Aubert (RD 45), les rues de la République et d'Avesnes-le-sec ont fait l'objet de travaux de renouvellement de leur couche de surface, accompagnés par la commune.
A noter que, compte-tenu que ces chaussées n'ont pas de bonne structure (pavés ou matériaux hétéroclites), le Département du Nord les a inscrites, à la demande de la municipalité, au plan routier . Il est donc prévu des les reconstruire totalement afin de les mettre hors gel.
TRAVAUX COMMUNAUX
Le personnel communal a eu fort à faire ces derniers mois :
- Désherbage ;
- Tontes ;
- Fleurissement ;
- Taille des arbustes rue de Verdun et d’Avesnes-le-Sec ;
- Ponçage et mise en peinture à l’église (grilles, portes et dauphins) ;
- Nettoyage des gouttières de la salle de réception ;
- Dégagement du pied de mur à la mairie afin reprendre les travaux après expertise ;
- etc…………..
Cette liste non exhaustive ne donne qu’un aperçu du travail de qualité effectué par les services techniques communaux.
SALLE OMNISPORTS
Depuis 2003, la salle omnisports fait l’objet d’un avis défavorable d’exploitation de la commission de sécurité ERPIGH.
La salle étant très utilisée par les écoles et les associations, le conseil municipal a donc décidé de la remettre aux normes.
L’entreprise FENEZ a effectué la mise en conformité le vendredi 6 juin 2008.
TERRAIN DE FOOTBALL
Depuis 2000, le terrain de football est équipé pour moitié côté salle omnisports, de buts repliables de football à 7 joueurs.
Cette partie de pelouse est très abîmée l’hiver par les matchs des jeunes et de seniors.
Afin de la ménager, la municipalité a équipé la deuxième moitié de terrain, de buts de football à 7 (repliables).
PROPRETÉ et EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Début mai, le personnel communal et les brigades vertes de la CAC ont effectué, sur la commune, la plantation de 6500 pieds de géraniums, bégonias etc… pour la floraison estivale, soit 2000 plants de plus que les années précédentes. Ils ont également débroussaillé le chemin de l’arbriselle menant vers le château d’eau et que le conseil municipal envisage d’aménager en chemin de randonnée dans les mois à venir.
Par ailleurs, Quatre peupliers ont été plantés par des élus au terrain de sports.
Afin d’assurer plus régulièrement la propreté des caniveaux, une balayeuse mécanisée passera désormais tous les quatre mois (contrat signé avec la société SANEF après mise en concurrence).
Suite à une décision de la CAC, un petit bac à verre a été distribué dernièrement dans chaque maison d’habitation. Pour des dépôts plus importants, la commune a remis en service deux cloches à verre dans les rue de Saulzoir et de Cambrai. Une troisième sera installée ultérieurement au terrain de sports.
Un projet d’embellissement du village va nécessiter une étude de plusieurs mois mais permettra à terme d’améliorer le « cadre de vie » des Villersois(es). Ce dossier, qui peut bénéficier d’une subvention du Conseil Général, n’est encore qu’à ses prémices et trouvera sa concrétisation à l’horizon 2010-2011.
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Les brigadistes de la CAC sont intervenus au cimetière afin de tailler la haie pour l’automne, cet hiver nous envisageons de la redescendre à 1,50 m pour obtenir un plus bel aspect et un entretien plus facile, une pelouse sera semée sur l’ensemble du vieux cimetière
ENTRETIEN DE L'ECOLE SALENGRO
L’orage et les fortes pluies de début août ont provoqué un affaissement de terrain près du préau de l’école Salengro. Les agents communaux sont intervenus pour nettoyer les gouttières et changer le tube ainsi que les deux collecteurs d’eaux pluviales défectueux, après une finition en enrobés par la société SDK, tout est remis en ordre.
Ils ont également repeint l’ensemble des châssis de l’école, les portes du garage et des toilettes. Après la construction du futur groupe scolaire l’école primaire laissera place à la garderie et à la cantine.
ÉCOLE MARIE CURIE : AVANCEMENT DES TRAVAUX
Après un premier nettoyage du terrain et l’établissement de l’accès au chantier, les travaux de terrassement ont permis de couler la dalle avant les vacances. Respectant le planning établi par l’architecte, les maçons dressent maintenant les murs des quatre nouvelles classes.
Sauf intempéries, les travaux seront terminés à la fin du premier trimestre 2009.
DERNIÈRE TRANCHE DE LA HOUBLONNIÈRE
Suite au passage du géomètre, les travaux de voirie de la tranche VIII ont débutés.
Les six terrains de 600 à 1000 m² devraient être livrés à la vente fin octobre 2008 au prix de 65 € le m².
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En 2004, des travaux d’aménagement de la RD 114 (rues de Cambrai et de Saulzoir) avaient été réalisés par le Conseil Général, notamment en vue de réduire la vitesse dans le village. Les bénéfices d’une telle opération avaient été aussitôt réduits à néant par la pose de « stop » qui encourageait les usagers de la route à accélérer sur toute la traversée.
Afin d’inciter voitures, camions et motos à ralentir, le conseil municipal a décidé de supprimer tous les « stop » dans la direction Saulzoir-Cambrai. Le rétablissement des priorités à droite, déjà expérimenté dans les villages voisins dont Naves et Saulzoir, donne de bons résultats. Il a donc été mis en œuvre à Villers à partir du 8 septembre dernier.
D’autres mesures pourraient également compléter ce dispositif dans un proche avenir. A moyen terme, les élus attendent une réduction significative de la vitesse dans le village. La sécurité des Villersois(es) fait partie des priorités du conseil municipal et aucun effort ne sera épargné pour éviter tout
accident grave voire mortel dans la commune.
CONSOLIDATION DE LA MAIRIE
Ce dossier qui est resté longtemps en suspend a connu un épilogue heureux en juillet dernier.
Après des négociations fructueuses avec la société Freyssinet, une solution technique performante et d’un
coût raisonnable a été retenue pour consolider les fondations de la mairie (annulation de l’avenant de
34 000 € et son remplacement par un autre de 10 000 €). Aujourd’hui, le bureau d’études Bertin a validé l’opération. Désormais, ce bâtiment public d’un grand intérêt architectural est sauvé.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La Commune de Villers en Cauchies est seule propriétaire des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images contenus dans ce site internet, ainsi que de tous les droits de reproduction et autres qui y sont liés, dans la limite des droits éventuellement détenus par des tiers.
A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule est permise l’utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives, du Code de la propriété intellectuelle.
Vous êtes autorisé à reproduire et à imprimer sur papier les données auxquelles vous accédez dans le cadre exclusif d’un usage interne, personnel et privé.
Sans autorisation préalable explicite, vous vous interdisez de copier, de publier, de diffuser ou de vendre, de quelque manière que ce soit, ces données et plus particulièrement de porter atteinte, directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque façon que ce soit, aux droits de reproduction et autres détenus par la Commune de Villers en Cauchies .