ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____

г. Москва «__» ________ 2009г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора__________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товары материально-технического назначения (далее – «Продукция»). Наименование, количество, сроки и ассортимент будут согласованы сторонами письменно в Дополнительных соглашениях.

1.2. Поставщик обязуется поставлять продукцию в комплекте с документацией, относящейся к продукции (сертификаты и т.п.). Качество продукции должно соответствовать ГОСТам.

1.3. Покупатель вправе давать Поставщику указания (отгрузочные разнарядки) об отгрузке (передаче) продукции получателям, указанным в отгрузочной разнарядке (далее по тексту «Грузополучатель»).

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цены на продукцию и порядок расчетов устанавливаются в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, цена на продукцию включает транспортные расходы Поставщика, стоимость тары (средств пакетирования).

2.2. Покупатель обязуется оплатить каждую партию поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в протоколе согласования цен.

3. Качество.

3.1. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок, составляющий не менее 2 лет со дня передачи продукции Покупателю.

4. Упаковка и маркировка.

4.1. Продукция упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.

4.2. Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

4.3. Тара и средства пакетирования, в которых поступила продукция, входят в стоимость продукции и возврату не подлежат, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

5. Передача и прием продукции.

5.1. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой Покупателем или Грузополучателем, если фактически поставленная продукция соответствует наименованию, количеству и ассортименту, указанному в товарно-транспортной накладной. Поставщик считается исполнившим свои обязанности с момента фактического предоставления материально-технической продукции поставляемой по Договору в распоряжение Покупателя (или Грузополучателя, указанного Покупателем), о чем Покупателем делается отметка в накладной. Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю накладную и счет-фактуру.

5.2. Датой поставки материально-технической продукции по настоящему договору от Поставщика к Покупателю является дата получения продукции Покупателем или Грузополучателем согласно товарно-транспортной накладной либо документам Покупателя (Грузополучателя) - накладная о приеме груза или акт;

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит на Покупателя с момента передачи продукции Покупателю (Грузополучателю) независимо от порядка поставки и способов доставки продукции.

6. Уведомление об отгрузке.

6.1. В случае если срок отгрузки продукции отличается от сроков указанных в Перечне, Поставщик должен известить Покупателя об отгрузке продукции не позднее, чем за два рабочих дня по телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки, номера договора, наименования продукции, отгруженного количества, номера транспортного средства.

6.2. Покупатель должен письменно (средствами факсимильной связи) подтвердить Поставщику готовность принять груз. Без наличия этого подтверждения отгрузка продукции не производится.

6.3. В случае если Покупатель воспользуется своим правом назначить получателя продукции (п.1.4), он должен не позднее, чем за день дней до наступления периода поставки направить Поставщику средствами факсимильной связи отгрузочную разнарядку.

Отгрузочная разнарядка должна содержать сведения о Грузополучателе, количестве и ассортименте передаваемой ему продукции.

7. Сроки поставки.

7.1. Отгрузка продукции Поставщиком Покупателю производится единовременно либо периодами в количестве и сроки, предварительно письменно согласованные Сторонами.

8. Рекламации.

8.1. В случае заявления рекламаций по качеству продукции по причине несоответствия ее условиям договора или техническим требованиям при представлении Покупателем соответствующих доказательств Поставщик по выбору Покупателя должен или представить соответствующую скидку с цены, которая определяется по соглашению сторон, или осуществить возврат полученных денежных средств, или заменить дефектную партию продукцией, качество которой соответствует условиям договора и техническим требованиям. В последнем случае Поставщик обязан возместить Покупателю издержки по транспортировке дефектной партии по предъявленным подтверждающим документам.

8.2. При возникновении разногласий по вопросам качества продукции по причине несоответствия ее условиям договора или техническим требованиям, а также по вопросам количества, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

9. Форс-мажор.

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, акты органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления, делающие невозможным выполнение условий договора, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на тот период времени, в течение которого действуют эти обстоятельства. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой соответствующего органа.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более одного месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ей этих обязательств. Уведомление направляется по почтовому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

10. Ответственность сторон. Порядок расторжения договора.

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

10.2. Если Поставщик своевременно не поставил предусмотренное договором количество товаров или не выполнил в трехдневный срок требования Покупателя о замене продукции ненадлежащего качества или о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

10.3. В случае недопоставки или просрочки поставки продукции Покупатель вправе требовать, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая процента) стоимости недопоставленной и/или несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения Поставщиком своего обязательства по поставке продукции.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

10.5. Односторонний отказ (полный или частичный) от исполнения данного договора (одностороннее изменение его условий) допускаются только в случае существенного нарушения договора одной из сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

11. Дополнительные условия.

11.1. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении юридического и почтового адресов, банковских реквизитов.

11.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются полномочными лицами или их представителями.

12. Порядок урегулирования споров.

12.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.

12.2. Сторона, получившая претензию, обязана в семидневный срок со дня ее получения рассмотреть претензию и дать ответ по существу заявленных требований.

12.3. Стороны пришли к соглашению, что при разрешении споров, связанных с исполнением настоящего договора, не применяются правила приемки товаров по количеству и качеству, установленные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденные Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденные Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7.

12.4. Все споры, по которым не удалось достичь согласия при использовании досудебного порядка урегулирования споров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

13. Срок действия договора.

13.1. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой стороны.

13.2. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14. Конфиденциальность.

14.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

15. Особые условия.

15.1. Дополнительным Соглашением к настоящему договору может быть предусмотрена обязанность одной из сторон застраховать поставляемую продукцию. После его подписания указанное Соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

16. Адреса, реквизиты и подписи сторон.