Gemeinschaftskraftwerk Inn - GKI

Über die im Grenzgebiet zw. Tirol und der Schweiz zu errichtende Wehranlage werden bis zu 75 m3/s Wasser in den 23,2 km langen Triebwasserstollen geleitet und über einen Druckschacht zu den Turbinen im Krafthaus in Prutz geführt. Dort erzeugen zwei leistungsstarke Maschinensätze, bestehend aus je einer Francis-Turbine und einem Generator mit einer Leistung von 89 MW ca. 414 GWh Strom.

Herleitung und Ermittlung des Anspruches auf Mehrbauzeit und der damit verbundenen Mehrkosten zufolge Leistungsabweichungen aus der Sphäre des AG sowie technische Beratung iZm eingetretenen Vortriebsunterbrechungen.

Auftraggeber: Hochtief Infrastructure GmbH

Projektvolumen: ca. 461 Mio. €

2015 - fortlaufend

Rheinbrücke Hard-Fußach L202 - Update Kostenermittlung und Risikoanalyse

Die bestehende Rheinbrücke an der „L202 - Schweizer Straße“ entspricht nicht mehr den Anforderungen und soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Unterstützung des Bauherrn und des Planers bei der Kostenermittlung Straßenbau und Brückenbau mit Hilfe des Software Tools RIAAT und Anwendung des Handbuches zur Kostenermittlung der AdVLR.

Projektvolumen: k/A

2015-2016 / Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Straßenbau

Quelle Grafik: AdVLR

Bauwirtschaftliches Gutachten - Neubau Produktionsstätte Fa. Salzmann

Beim Neubau der Produktionsstätte für die Firma Salzmann, waren umfangreiche Tiefgründungsmaßnahmen erforderlich.

Bauwirtschaftliches Gutachten zur Mehrkostenforderung

Auftraggeber: Salzmann Formblechtechnik GmbH

Projektvolumen: ca. 5 Mio. €

2014 / 2015

Quelle Grafik: http://www.formblechtechnik.com

Fachliche Unterstützung - Tunnel Eyholz (Schweiz)

Der Haupttunnel Eyholz ist ein mehrspuriger Autobahntunnel mit zwei Hauptröhren. (L = 4.250m, Ausbruchsquerschnitt = 100m²)

Beratung zur Nachforderung "Bauablaufstörung"

Auftraggeber: ARGE Haupttunnel Eyholz (AHE)

Projektvolumen: ca. 330 Mio. €

2014

Quelle Grafik: http://www.jaegerbau.com

Unterstützung in der Projektsteuerung und im Projektcontrolling - Wasserkraftwerk Illspitz

Durch die Errichtung eines Kraftwerks am Illspitz kann die Eigenerzeugungsquote von bisher 19% auf 35% erhöht werden.

Projektsteuerung (ab 2013), Projektcontrolling (ab 2013)

Auftraggeber: Stadtwerke Feldkirch

Projektvolumen: ca. 30 Mio. €

2013 - fortlaufend

Quelle Grafik: http://www.feldkirch.at/stadtwerke

Machbarkeitsstudie Kraftwerk Imst-Haiming

Multi-Mode Vortrieb mit TVM aus dem 3,5km Festgestein-Vortrieb -> Unmittelbar eine Querung des Inns in der Imster Schlucht mit geringer Überdeckung.

Machbarkeitsstudie TVM-Vortrieb

Auftraggeber: TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG

Projektvolumen: k.A.

August - Oktober 2012

Quelle Grafik: Machbarkeitsstudie TVM-Vortrieb

TSV-Tätigkeiten Koralmtunnel (Baulos 2)

ca. 32,8 km langer Tunnel an der Eisenbahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt (Koralmbahn) 2-gleisiger Ausbau

Prof. Schneider wurde zum tunnelbautechnischen Sachverständigen (TSV) für das Baulos 2 des Koralm-Tunnels bestellt. Schwerpunkt der Tätigkeit im Sinne der ÖNORM B22-2 Untertagebauarbeiten ist die Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten zwischen AG und AN in geotechnischen Fragen. Im vorliegenden Falle ist das Arbeitsgebiet wesentlich umfangreicher. Es umfasst auch Planprüfungen, Beurteilung der TBM-Performance sowie die kritische Beurteilung aller Daten und Messergebnisse, die die Standsicherheit des Hohlraums betreffen. Eine weitere wesentliche Aufgabe ist die Mitwirkung bei der Bewältigung von geologisch-geotechnisch verursachten Problemen. In Anbetracht des innovativen Vortriebskonzepts – Einsatz von zwei TBM-DS mit nachfolgendem Tübbingausbau – eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Auftraggeber: ÖBB Infrastruktur AG

Projektvolumen: k.A.

2012

Quelle Grafik: http://www.koralmtunnel.eu

Kraftwerk Illspitz

Leistung: 7 MW; Jahresarbeit: 25,5 GWh.

Errichtung eines Kraftwerks am Illspitz zur Erhöhung der Eigenerzeugungsquote von bisher 19% auf 35%.

Unterstützung des Bauherrn mit der Software RIAAT zur probabilistischen Kostenermittlung.

Auftraggeber: Stadtwerke Feldkirch

Projektvolumen: ca. 30 Mio. €

2011

Quelle Grafik: http://www.feldkirch.at/stadtwerke

Prüfung der Schlussrechnung H3-4

ca. 5,8 km langer Abschnitt der Brennerzulaufstrecke, Ausführung mit TBM und Herstellung von 11 Rettungsschächten

Externe Plausibilitätsprüfung Schlussrechnung des Bauloses H3-4 Unterinntaltrasse (mit Software RIAAT)

Auftraggeber: ÖBB-Infrastruktur AG GB Unterinntal, PL H3-4

Projektvolumen: ca. 165 Mio. €

2011 - fortlaufend

Quelle Grafik: http://www.unterinntalbahn.at

Probabilistische Risiko-Analyse Unterinntalbahn Ausführungsphase

Das Projekt umfasst den Ausbauabschnitt 1 (Kundl-Baumkirchen) der Unterinntalbahn. Von der ca. 40km lange Strecken verlaufen ca. 32km unter der Oberfläche.

Probabilistische Risiko-Analyse zum Rahmenplan 2012-2017 über alle 25 Haupt- und Ausbaubaulose. Konzeption und Moderation des Risiko-Management-Prozesses, Aggregation der Risiko-Bewertungen für die Einzelbaulose und das Gesamtprojekt

Auftraggeber: ÖBB Infrastruktur AG GB Unterinntal

Projektvolumen: über 1,5 Mrd. €

2010 - 2011

Flexibler Bauvertrag für TBM-Vortriebe im Festgestein

Erweiterung Speicherkraftwerk Kühtai. Ca. 25 km langer Beileitungsstollen, Ausbruchdurchmesser 4,20 m; Konzept: mit einer offenen TBM von einem Portal aus auffahren.

Entwicklung Anpassungsmechanismus ergänzend zur ON B 2203-2

Auftraggeber: Tiroler Wasserkraft AG Bereich Engineering Services Abteilung Bauausführung

Projektvolumen: ca. 75 Mio. €

2010 - 2011

Pfändertunnel 2. Röhre

Vortrieb mit TBM-S, D = 12,0 m, L = 6,5 km, Tübbinge plus Innenschale

Beratung TBM-Vortrieb (Ausschreibung, Baudurchführung, Claimabwehr)

Auftraggeber: ASFINAG BMG West

Projektvolumen: ca. 120 Mio. €

2009 -2012

Universität Mozarteum Salzburg

Generalsanierung und Neubau Universität Mozarteum

Bauwirtschaftliches Gutachten zur Abrechnungsfragen

Auftraggeber: Bundesimmobiliengesellschaft BIG, Ing. Matthias Waldmann BaugmbH

Projektvolumen: k.A.

2009

HILTI Neubau P4Plus Gebäude 7

Erweiterung der bestehenden Produktionsanlage samt Verwaltungs- und Techniktrakt in Thüringen / Vorarlberg

Bauwirtschaftlich / Rechtliche Stellungnahme zu Vergütungsdifferenzen zwischen AG und AN (gemeinsam mit CHG Rechtsanwälte, Innsbruck)

Auftraggeber: HILTI&JEHLE GmbH Feldkirch

Projektvolumen: k.A.

2009

Quelle Grafik: www.zement.at

COMPEX Beratung für Baulos KAT2

ca. 32,8 km langer Tunnel an der Eisenbahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt (Koralmbahn) Baulos KAT 2 zweiröhrige Fahrtunnel mit je ca. 17km

Beratung und Untersuchungen betreffend einem möglichen COMPEX-Einsatz für die druckhaften Strecken im Baulos KAT2 des Koralmtunnels

Auftraggeber: Schretter&Cie, Vils

Projektvolumen: k.A.

2008 / 2009

KW Tsankow Kamak (Bulgarien)

Leistung: 85 MW; Jahresarbeit: 185 GWh. Errichtung einer Staumauer und Umlegung einer Straße im Staubecken.

Überprüfung des Claims „Dam“ betreffend Werthaltigkeit hinsichtlich Mehrkosten und Bauzeitverlängerung für den Wirtschaftsprüfer

Auftraggeber: ALPINE BAU GmbH

Projektvolumen: k.A.

2008

XXXLutz Feldkirch

Errichtung XXXLutz-Möbelhaus in Feldkirch mit ca. 10.000m² Gesamtverkaufsfläche innerhalb von ca. 9 Monaten

Bauwirtschaftliche Kurzstellungnahme zu Abrechnungsfragen des Baugrubenaushubs

Aufttraggeber: ARGE XXXLutz Feldkirch

Projektvolumen: ca. 10 Mio. €

2008

Compex Baustellenversuch H8 / BEG

Baulos H8 der Brenner-Zulaufstrecke

Projektmanagement und Versuchsbegleitung Baustellenversuch – Ringspaltverpressung mit komprimierbarem Mörtel COMPEX (gemeinsam mit Schretter & CIE, Hochtief Construction AG, ARGE Tunnel Jenbach)

Auftraggeber: Schretter & CIE

Projektvolumen: k.A.

2008 - 2009

Eisenbahnrechtliches Verfahren Tunnelkette Granitztal

Teilstück der Koralmbahn (Graz-Klagenfurt) zwischen Bahnhof Lavanttal und Aich/Wiederndorf

Teilgutachten Tunnelbautechnik

Auftraggeber: ÖBB-Infrastruktur Bau AG

Projektvolumen: k.A.

2008 - laufend

Revitalisierung Arbeiterkammer Oberösterreich

Teilweiser Abbruch und Neuerrichtung des Gebäudes der Arbeiterkammer Oberösterreich mit Maximalpreis-Vertrag

Personalbeistellung und Risikoanalyse

Auftraggeber: at bau-control / RiskConsult GmbH

Projektvolumen: k.A.

2008-2009

Hotel Lebenberg

Sanierung bzw. Neuerrichtung des Hotels Schloss Lebenberg in Kitzbühel

Sanierung bzw. Neuerrichtung des Hotels Schloss Lebenberg in Kitzbühel

Projektvolumen: k.A.

2008 - laufend

H6 – Galerie Terfens

Überschüttetes Galeriebauwerk der Unterinntaltrasse (Zulaufstrecke Brenner-Basistunnel) in offener Bauweise mit ca. 1,3 km Länge

Kurzstellungnahme zum Nachweis der außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse

Auftraggeber: STRABAG AG

Projektvolumen: ca. 21 Mio. €

2008

Kaverne PSKW Kops II / Bewehrung

Pumpspeicherkraftwerk - Leistung: 450 MW. Kavernenhaus zur Aufnahme aller großen Anlagenteile des Pumpspeicherkraftwerks Kops II, 3 Maschinensätze mit gesamt 450 MW

Bauwirtschaftliche Untersuchung zu den Auswirkungen der Verschiebung des Leistungszeitraum und der Mengenmehrung beim Einbau des Bewehrungsstahl in der Kaverne

Auftraggeber: ARGE Kaverne Kopswerk II

Projektvolumen: k.A.

2007 - 2008

Beschneiung Garmisch-Partenkirchen

Neubau einer Beschneiungsanlage für ein Schigebiet

Beratung und Personalbeistellung für Nachtragsbearbeitung (VOB-B)

Auftraggeber: HTB IMST GesmbH, Niederlassung Innsbruck

Projektvolumen: k.A.

2007 - laufend

PSKW Kopswerk II

Pumpspeicherkraftwerk - Leistung: 450 MW. Druckschacht und Wasserschloss für Pumpspeicherkraftwerk Kops II in Vorarlberg

Bauwirtschaftliche Beurteilung der Mehrkostenforderung der Firma TRANSBETON an die ARGE Kopswerk II Baulos 2

Auftraggeber: Transbeton GesmbH & Co KG

Projektvolumen: k.A.

2007

Schanze Garmisch

Neuerrichtung Schanzenturm als Stahlkonstruktion

Mehrkostenforderung wegen gestörtem Bauablauf (nach VOB-B)

Auftraggeber: TEERAG-ASDAG AG, Niederlassung Tirol

Projektvolumen: k.A.

2007

Quelle Grafik: www.skisprungschanzen.com

Lainzer Tunnel, Baulos LT31

Das Baulos LT31 ist Teil des Lainzer Tunnels, der als Verbindungsbauwerk zwischen der West-, Südbahnstrecke und der Donauländebahn dient.

Bauwirtschaftliches Gutachten zum Kalkulations- u. Abrechnungsmodell LT31

Auftraggeber: ARGE LT31-Maxing, Hochtief – Alpine - Bemo

Projektvolumen: k.A.

2007

Quelle Grafik: www.oebb.at/bau/de/

Sicherheitsausbau, Umweltschutz-/Sanierungsmaßnahmen Innsbruck Amras

Einhausung und Schallschutzmaßnahmen der A12 - Inntalautobahn im Bereich Innsbruck - Amras

Optimierung des Bauablaufkonzeptes und Untersuchung zur Bauzeit

Auftraggeber: ASFINAG Alpenstraßen GmbH

Projektvolumen: Gesamtprojekt ca. 53 Mio. €

2007 - 2008

Eisenbahnrechtliches Verfahren, Koralmtunnel 3

ca. 32,8 km langer Tunnel an der Eisenbahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt (Koralmbahn). 2-gleisiger Ausbau

Tunnelbautechnisches Gutachten für das eisenbahnrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftraggeber: ÖBB Infrastruktur Bau AG

Projektvolumen: k.A.

2007

Quelle Grafik: http://www.beg.co.at/

Kinderklinik Tiefbau

Neubau eines Kinder- und Herzzentrums der Universitätskliniken Innsbruck

Bauwirtschaftliches Gutachten zu Leistungsänderungen und Leistungsstörungen bei der Baugrubenerstellung

Auftraggeber: Fröschl Bau AG & Co. KG

Projektvolumen: k.A.

2007

Umfahrung Brixen im Thale, Baulos 3

2-spurige Unterflurtrasse in offener Bauweise

Bauwirtschaftliche Prüfung des Sachverhaltes, Unterstützung bei Dokumentation und Schriftverkehr, Mitwirkung bei der Ausarbeitung des Nachtrages

Auftraggeber: ARGE Umfahrung Brixen BL3

Projektvolumen: ca. 13,6 Mio €

2006

Pilotprojekt Risikoanalyse S10 – Mühlviertler Schnellstraße (in ARGE)

Pilotprojekt für eine probabilistische Risikoanalyse mit dem eRM-Tool

Auftraggeber: ASFINAG Baumanagement GmbH

Projektvolumen: k.A.

2006

Tunnel Stans, Baulos H4-3, Inntal

Tunnelstrecke Stans-Terfens ist Teil der nördlichen Brennerzulaufstrecke

Bauverfahren: GW-Wanne, offene Bauweise, bergmännische Bauweise mit DSV-Umschließung, Druckluftvortrieb

Gesamtlänge des Bauloses: 2.400 m,

Bauzeit 2005 – 2009

Aufbereitung der Grundlagen für eine Mehrkostenforderung wegen Behinderung durch außergewöhnliche Witterungsverhältnisse im Winter 2005/2006

Auftraggeber: ARGE BEG H4 Stans

Projektvolumen: ca. 100 Mio. €

2006

Kaverne Kops II/2

Kavernenhaus zur Aufnahme aller großen Anlagenteile des Pumpspeicherkraftwerks Kops II, 3 Maschinensätze mit gesamt 450 MW

Unterstützung bei Nachtragsstellung aufgrund des gestörten Bauablaufs

Auftraggeber: ARGE Krafthaus Kopswerk II, Partenen

Projektvolumen: ca. 35 Mio.€

2006

Teilabschnitt Bodio, Gotthard-Basis-Tunnel

Baulos Bodio, Teilabschnitt des Schweizer Gotthardbasistunnels

Bauverfahren: 2 TBMs für Ost- und Weströhre

Länge: ca. 16,6 km

Analyse eines Nachtragsangebots Empfehlungen zu Argumentation und Gestaltung

Auftraggeber: Alpine-Mayreder BAU GmbH

Projektvolumen: ca. 600 Mio. CHF

2005

Quelle Grafik:http://www.tat-ti.ch/

Tunnel Radfeld - Brixlegg, H2-1, Inntal

Tunnelstrecke Radfeld - Brixlegg als Teil der nördlichen Brennerzulaufstrecke

Bauverfahren: Sprengvortrieb nach Neuer Österreichischer Tunnelbauweise, mit bereichsweise Wasserdruck haltender Innenschale (bis 6 bar)

Länge: ca. 4,2 km

3 Rettungsstollen / Zugänge

Ausarbeitung eines Schiedsgutachtens zur Festlegung von Mehrkosten und Bauzeitverlängerung aufgrund erhöhter Bewehrungsdichte

Auftraggeber: BEG gemeinsam mit ARGE Tunnel Brixlegg

Projektvolumen: ca. 64 Mio

2005

Kanal Mittlerer Ring Ost, München

Auffahren eines ca. 1,5 km langen Abwasserkanals im maschinellen Tunnelvortrieb, Einsteigschächte und Verbindungsbauwerke in offener Bauweise

Externe Berechnung der Schadenshöhe – Gutachten für PORR Technobau

Auftraggeber: PORR Technobau München

Projektvolumen: ca. 15 Mio. €

2005

Eisenbahnrechtliches Verfahren, Koralmtunnel 2

ca. 7,8 km lange Eisenbahnstrecke zwischen St.Andrä und Aich (Lavanttal/Kärnten)

Freilandstrecke, Einhausung, Tunnel (ca. 6 km)

Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen

Tätigkeit als Sachverständiger für Tunnelbautechnik (im Auftrag des bmvit): Überprüfung von Abweichungen des Bauentwurfs zum Vorhaben des UVP-Verfahrens

Auftraggeber: Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)

Projektvolumen: k.A.

2005

Quelle Grafik: http://www.oerok.gv.at/

B1 Wiener Straße, Umfahrung Henndorf

1. Röhre in Gegenverkehr

Länge von 2.150 m

Gutachtliche Stellungnahme über die Gleichwertigkeit eines eingereichten Alternativangebotes

Auftraggeber: Bietergemeinschaft Wayss & Freytag, Held & Francke, HABAU

Projektvolumen: ca. 33 Mio. €

2005

Koralmtunnel

ca. 32,8 km langer Tunnel an der Eisenbahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt (Koralmbahn)

2-gleisiger Ausbau

Überprüfung der 2. Kostenschätzung Koralm-Tunnel in ARGE mit Emch & Berger

Auftraggeber: Eisenbahn-Hochleistungs AG/ HL-AG

Projektvolumen: ca. 1.500 Mio. €

2004

A2/Kärnten

Sanierung / Erneuerung der Betonfahrbahn, Isolierungen, Brückenrandleisten, Lärmschutzeinrichtungen, etc. am Teilabschnitt Klagenfurt-See bis Pörtschach-Ost der A2 Südautobahn auf beiden Richtungsfahrbahnen

Gutachten über Mehrkosten und Fristverlängerung aufgrund extremer sommerlicher Hitze 2003 aus bauvertraglicher Sicht

Auftraggeber: Fa. Berger Bau GmbH

Projektvolumen: k.A.

2004

BEG/H4/Unterquerung BHF Jenbach

Baulos H4/Ost der Brennerzulaufstrecke Nord Bauverfahren: Offene Bauweise, bergmännische Sonderbauweise, Schildvortrieb

Qualitative Risikobewertung für verschiedene Ausführungsvarianten für das Ausschreibungslos H4 gemeinsam mit IMM (Maidl) und Ingenieurbüro Pellar

Auftraggeber: Brenner Eisenbahn GmbH

Projektvolumen: k.A.

2004

Brezno-Tunnel (Tschechische Republik)

Schiedsgutachten Verbruch

Auftraggeber: Münchner Rückversicherung (D) Kooperativa Pojistovna A.S., gemeinsam mit Fa. Metrostav, Prag

Projektvolumen: k.A.

2004

Sparkasse Bregenz

Neubau eines Bank-/ Bürogebäudes in Bregenz

Untersuchung der Bauabwicklung Zuordnung der aufgetretenen Leistungsstörungen nach Verantwortungssphären monetäre Auswirkungen nach bauwirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftraggeber: ARGE Sparkasse Bregenz - Baumeisterarbeiten Hilti&Jehle GmbH / G. Hinteregger GmbH

Projektvolumen: ca. 650.000 €

2004

Heizkraftwerk Süd, München

Umbau Müllverbrennung zu einem Heizkraftwerk mit zwei Gas- und Dampfturbinenanlagen

Elektrische Leistung bis zu 700 MW

Bauwirtschaftliche Beratung bezüglich Mehrkostenforderung gegenüber Konsortialpartnern/-führern

Auftraggeber: Ed. Züblin AG

Projektvolumen: k.A.

2004

Quelle Grafik: http://www.architekten24.de/

A10 Sanierung Ofenauer- und Hiefler-Tunnel

Sanierung und Ausstattung mit modernen Sicherheitseinrichtungen der Oströhren von Ofenauer- und Hieflertunnel

Baubetrieblich-bauwirtschaftliche Stellungnahme zur Erneuerung/Sanierung der Ulmendrainagen und zur erforderlichen Zeit für die Bauarbeiten

Auftraggeber: Amt der Salzburger Landesregierung (Autobahnbau und Autobahnerhaltung) gemeinsam mit ARGE

Projektvolumen: k.A.

2004

Quelle Grafik: http://www.vignette.at/

Landhaus 2

Neubau für das Amt der Tiroler Landesregierung (EG, 4 OG, Tiefgarage) im Zentrum von Innsbruck

Schiedsgutachten zur Änderung der Preisumrechnungsgrundlagen

Auftraggeber: L2 Errichtungs- und Vermietungs GmbH / Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H.

Projektvolumen: k.A.

2004

Quelle Grafik: http://www.nextroom.at/

U-Bahn-Linie 3, Baulos 1

Bau einer ca. 2 km langen U-Bahnlinie in bergmännischer Bauweise (Querschnitte von 41 m² bis 170 m²), Deckelbauweise und Druckluftvortrieb

Erstellen von drei Parteigutachten zur Begründung von drei Nachtragsangeboten (Leistungsänderung mit der Folge des vollständigen Entfalls von Teilleistungen einer untertägigen HDI-Maßnahme während des Vortriebs, geändertes Injektionsverfahren während des Vortriebs, gestörter Bauablauf), Begründung und Mehrkostenermittlung

Auftraggeber: ARGE U 3, (Ed. Züblin AG + Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG)

Projektvolumen: ca. 80 Mio. €

2004

Generalsanierung Ofenauer- und Hiefler-Tunnel

Die beiden Tunnel mit 1,4 und 2 km Länge gehören zu den ältesten Autobahntunneln Österreichs Teilabtrag der Innenschale der Oströhren bis zum Gestein und Neuherstellung inkl. Ausrüstung mit moderner Sicherheitstechnik

Bauwirtschaftliche Stellungnahme zur Abrechnung von Abbruch und Neuherstellung Innenschale - Ofenauer und Hieflertunnel

Auftraggeber: ARGE Sanierung Ofenauer-Hieflertunnel

Projektvolumen: ca. 35 Mio. € (inkl. Sicherheitstechnik)

2004

Quelle Grafik: http://www.vignette.at/

ARGE Hotel Alpenrose, Prüfung des Nachtrages zum gestörten Bauablauf

Auftraggeber: Storf Hoch- u. Tiefbau, Reutte / Fröschl Bau, Hall

Projektvolumen: k.A.

2003

Burgholztunnel Dortmund (D), Gutachten zum Spritzbetonverbrauch

Auftraggeber: ARGE Tunnel Burgholz (Baresel/Hinteregger), Adval/Intertunnel

Projektvolumen: k.A.

2003

Galerie Melkstein, Gerichtsgutachten

Auftraggeber: LG Innsbruck

Projektvolumen: k.A.

2003-2004

Bewertung Ausschreibungsmangel (Gutachten im Auftrag der Versicherung)

Auftraggeber: RA Berger, Salzburg

Projektvolumen: k.A

2003

Innbrücke Rotholz, Gutachten zum gestörten Bauablauf

Auftraggeber: ARGE Innbrücke Rotholz, Teerag-Asdag, Kematen / Fröschl Bau, Hall / Alpine-Mayreder, Kematen

Projektvolumen: k.A.

2002

Geologisch bedingtes Überprofil Tunnel Strengen (Gutachten)

Auftraggeber: ASG, Innsbruck

Projektvolumen: k.A.

2002

Seminar Nachtragsmanagement

Auftraggeber: Bauinnung Tirol

Projektvolumen: k.A.

2001

Lawinengalerie Kanzertal, Gutachten

Auftraggeber: Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck / Alpine-Mayreder, ZNL Kematen

Projektvolumen: k.A.

2001

Stollen Hofoldinger Forst (D) - Gutachten (gemeinsam mit vigl-consult, Schruns und Univ.-Prof. Spaun, Freilassing),

Auftraggeber: Hochtief Construction AG, Müchen (D)

Projektvolumen: k.A

2001

Lötschberg Basistunnel, Gutachten zu ARGE-internen Fragen (gemeinsam mit Prof. Wanniger, TU Braunschweig)

Auftraggeber ARGE SATCO, Mitholz (CH)

Projektvolumen: k.A.

2001

KW Seesperre, Reutte, Parteigutachten

Auftraggeber: Storf Hoch- u. Tiefbau, Reutte

Projektvolumen: k.A.

2000

TBM-Evaluierung für Bosporus-Querung, Istanbul

Auftraggeber: SISKA Construction CO (TR),

Projektvolumen: k.A.

2000

Sanierung Europabrücke A13, Schlichtungsgutachten betreffend Forcierungskosten

Auftraggeber: ASG, Innsbruck / TEERAG-ASDAG AG Kematen

Projektvolumen: k.A.

2000

Tunnel Hochwald (D), Gutachten zu Nachtrag

Auftraggeber: ARGE Tunnel Hochwald – JÄGER Bau GmbH, Schruns / WALTER Bau AG , Augsburg (D)

Projektvolumen: k.A.

2000

Machbarkeitsstudie für WKA (INDIEN) gemeinsam mit VIW AG

Auftraggeber: Thapar Hydroconsult (IN) New Dehli

Projektvolumen: k.A.

1999

KW Lambach, Schlichtungsgutachten

Auftraggeber: Energie AG, Linz / ARGE KW Lambach

Projektvolumen: k.A.

1999

Verlegung Bahnhof St. Anton, Variantenvergleich

Auftraggeber: ÖBB PE, Wien

Projektvolumen: k.A.

1999