AGB

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Weber & Cay Gartengestaltung GbR

(Stand: Mai 2025)

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für sämtliche Verträge, Lieferungen und Leistungen der Weber & Cay Gartengestaltung GbR, Obere Holtener Straße 15c, 47167 Duisburg. Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt zustande durch schriftliche Annahme, elektronische Bestätigung (z. B. E-Mail, SMS, WhatsApp) oder durch tatsächlichen Beginn der Ausführung.

3. Leistungsumfang

Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot. Nebenleistungen und Zusatzarbeiten, die nicht ausdrücklich im Angebot benannt sind (z. B. Mehraufwand durch unvorhersehbare Bodenverhältnisse, Wetterverzögerungen), werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß dem vereinbarten Stundensatz berechnet.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Es gelten die Preise gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung, keine Ausweisung der Umsatzsteuer).

Material- und Maschinenkosten sind vor Arbeitsbeginn zu begleichen.

Die Restzahlung ist nach Abnahme sofort und ohne Abzug fällig.

Das Zahlungsziel für Rechnungen beträgt 7 Kalendertage.

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz p.a. zu berechnen.

5. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Materialien und Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Weber & Cay Gartengestaltung GbR.

6. Ausführung & Abnahme

Die Ausführung erfolgt nach anerkannten Regeln des Garten- und Landschaftsbaus.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Leistungen innerhalb von 7 Tagen nach Fertigstellung schriftlich abzunehmen.

Erfolgt keine Abnahme innerhalb dieser Frist, gilt die Leistung als abgenommen.

Wird die Abnahme verweigert, ist dies schriftlich mit konkreter Begründung mitzuteilen.

7. Gewährleistung & Garantie

Bauwerksleistungen (z. B. Pflasterarbeiten, Zäune): Die gesetzliche Gewährleistungsfrist nach § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB beträgt 5 Jahre, soweit nicht ausdrücklich die Geltung der VOB/B vereinbart ist (dann 4 Jahre). 

       1. Lieferung von Pflanzen und Rollrasen (bewegliche Sachen): Hier gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.                  Ein Anwuchserfolg ist nicht geschuldet, wenn der Auftraggeber die erforderliche Pflege (Bewässerung, Düngung,                 Schnitt etc.) nicht sicherstellt. 

       2. Pflegeleistungen (reine Dienstleistungen): Für reine Pflege- oder Wartungsarbeiten besteht keine werkvertragliche              Gewährleistung. 

       3. Freiwillige Garantie: Zusätzlich gewähren wir eine 1-jährige Garantie auf unsere Arbeitsleistungen. Von der Garantie             ausgenommen sind Schäden, die zurückzuführen sind auf: 

          • höhere Gewalt 

          • unsachgemäße Nutzung oder Pflege 

          • Eingriffe durch Dritte 

Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. 

9. Rücktritt durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zum Beginn der Arbeiten vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall sind wir berechtigt, folgende Pauschalen zu berechnen:

bereits entstandene Material-/Mietkosten

pauschale Aufwandsentschädigung i.H.v. 20 % des Auftragswertes

10. Verzögerungen & höhere Gewalt

Bei unvorhersehbaren Ereignissen (z. B. extreme Witterung, Krankheit, Materialmangel) verlängert sich die Ausführungszeit angemessen. Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

11. Fotos zur Dokumentation

Wir behalten uns vor, während und nach der Leistungsausführung Fotos der Baustelle zur Dokumentation, Qualitätssicherung und Beweissicherung anzufertigen. Diese dienen auch als Nachweis bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten.

12. Fernabsatzverträge (nur bei Online-/Telefonangeboten)

Für Verträge, die ausschließlich über Fernkommunikationsmittel geschlossen wurden, gilt:

Verbraucher haben ein Widerrufsrecht von 14 Tagen (§ 355 BGB).

Dieses erlischt mit vollständiger Erbringung der Dienstleistung, sofern der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, dass vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung begonnen wird.

Dieses Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind hiervon ausgeschlossen. 

13. Schlichtungsklausel

Bei Streitigkeiten streben wir zunächst eine einvernehmliche Lösung an. Sollte dies nicht gelingen, ist eine außergerichtliche Schlichtung durch eine anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle möglich.

14. Gerichtsstand & Rechtswahl

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Duisburg, soweit gesetzlich zulässig.